MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICAL.P. N° 0003-2016-CSLP-MPI BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS BASES INTEGRADAS PRONUNCIAMIENTO Nº 378-2016/OSCE-DGR LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0003-2016-CSLP-MPI [PRIMERA CONVOCATORIA] CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA MAURTUA DESDE LA AV. GRAU HASTA LA AVENIDA CUTERVO, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - ICA – ICA” 1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L.P. N° 0003-2016-CSLP-MPI SECCIÓN GENERAL DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN (ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L.P. N° 0003-2016-CSLP-MPI CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 1.1. BASE LEGAL - Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. - Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento. - Directivas del OSCE. - Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. - Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. - Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. - Código Civil. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes bases. 1.2. PRECALIFICACIÓN En aplicación de lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento, cuando el valor referencial de la contratación de la ejecución de una obra sea igual o superior a veinte millones de Soles (S/. 20 000 000,00) la Entidad puede optar por convocar la licitación pública con precalificación con la finalidad de preseleccionar a proveedores con calificaciones suficientes para ejecutar el contrato, e invitarlos a presentar su oferta. En este caso en la sección específica de las bases debe preverse las etapas, los requisitos de precalificación y demás condiciones del procedimiento. 1.3. CONVOCATORIA Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 33 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases. 1.4. REGISTRO DE PARTICIPANTES El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la presentación de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. IMPORTANTE: En las licitaciones públicas con precalificación, el registro de participantes se realiza hasta antes del término del plazo para la presentación de solicitudes de precalificación. El registro de participantes es gratuito y electrónico a través del SEACE. El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de selección debe registrarse como participante, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratación. IMPORTANTE: Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitado ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en www.seace.gob.pe. En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 1.5. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES Todo participante puede formular consultas y observaciones a las bases, en el plazo señalado en el calendario del procedimiento de selección, que no puede ser menor a diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Reglamento. 3 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L.P. N° 0003-2016-CSLP-MPI Las observaciones a las bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación. 1.6. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES La absolución simultánea de las consultas y observaciones por parte del comité de selección mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, en un plazo que no puede exceder de siete (7) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones. La absolución se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y observaciones; en el caso de las observaciones se debe indicar si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen. IMPORTANTE: No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten extemporáneamente, en un lugar distinto al señalado en las bases o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes. 1.7. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES En el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE, los participantes pueden solicitar la elevación de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, a fin que el OSCE emita el pronunciamiento correspondiente, en los siguientes supuestos: a) Cuando la absolución a una consulta por parte del Comité de Selección se considere contraria a la normativa de contratación pública u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el procedimiento de selección o con el objeto de la contratación. b) Cuando la absolución de observaciones por parte del Comité de Selección se considere contraria a la normativa de contratación pública u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el procedimiento de selección o con el objeto de la contratación. El pronunciamiento emitido por el OSCE se notifica a través del SEACE, dentro de los diez (10) días hábiles, computados desde el día siguiente de recepción del expediente completo por el OSCE. 1.8. INTEGRACIÓN DE BASES Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Estas incorporan obligatoriamente, las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las consultas, observaciones, la implementación del pronunciamiento emitido por el OSCE, así como las modificaciones requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión, y se publican en el SEACE en la fecha establecida en el calendario del procedimiento. Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las acciones de supervisión a cargo del OSCE. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del procedimiento por deficiencias en las bases. El comité de selección no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección si no ha publicado las bases integradas en el SEACE, bajo sanción de nulidad de todo lo actuado posteriormente, conforme lo establece el artículo 52 del Reglamento. IMPORTANTE: Dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la publicación de la integración de las bases, los participantes pueden solicitar al OSCE, la emisión de Dictamen de Pronunciamiento, según lo previsto en la Directiva N° 009-2016-OSCE/CD “Acciones de Supervisión a Pedido de Parte”. 1.9. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Los documentos que acompañan las solicitudes de precalificación, de ser el caso, y las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Las solicitudes de precalificación, de ser el caso, y las ofertas deben llevar la rúbrica del postor o de su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin, se presentan por escrito, debidamente foliadas y en un (1) único sobre cerrado. El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda 4 el comité de selección debe anunciar el nombre de cada participante y el precio de la misma. Pi = Puntaje de la oferta a evaluar. se toma en cuenta lo siguiente: a) Cuando la evaluación del precio sea el único factor. verifica la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases de conformidad con el artículo 53 del Reglamento. En la apertura del sobre que contiene la oferta. en la fecha y hora establecidas en la convocatoria. se tiene por desistido. salvo que en el acto de presentación de ofertas o en fecha posterior el postor solicite su devolución. o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems. 5 . hasta el límite máximo previsto en el artículo 28 de la Ley. con lo cual se da por finalizado el acto público. En caso el comité de selección no admita la oferta el postor puede solicitar que se anote tal circunstancia en el acta. que no puede exceder de cinco (5) días hábiles. considerando la siguiente ponderación: Precio 50 a 100 Otros factores 0 a 50 Para determinar la oferta con el mejor puntaje. para que entreguen sus ofertas. 1. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos decimales. contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro. según los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específica de las bases. no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. Para que el comité de selección considere válida la oferta económica que supere el valor referencial. En caso no se cuente con la certificación de crédito presupuestario se rechaza la oferta.P. sin que se exija formalidad alguna para ello. N° 0003-2016-CSLP-MPI tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a contratar. según la siguiente fórmula: Pi = Om x PMP Oi Donde: i = Oferta.11. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente. Oi = Precio i. Esta información debe consignarse en acta. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos decimales. Asimismo. Asimismo.10. bajo responsabilidad. debiendo el notario o juez de paz mantenerla en custodia hasta el consentimiento de la buena pro. En el acto de presentación de ofertas se puede contar con un representante del Sistema Nacional de Control. el comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más del diez por ciento (10%). teniéndose estas por no admitidas. excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS La presentación de ofertas se realiza en acto público en presencia de notario o juez de paz en el lugar indicado en las bases. El acto público se inicia cuando el comité de selección empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron en el procedimiento. salvo que el postor acepte reducir su oferta económica. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral anterior tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas. se debe contar con la certificación de crédito presupuestario suficiente y la aprobación del Titular de la Entidad. se le otorga el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios. IMPORTANTE: Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección. De no cumplir con lo requerido la oferta se considera no admitida. La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. La presentación puede realizarse por el mismo proveedor o a través de un tercero. 1. quien participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente. P. 1.15. a partir del día hábil siguiente al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme. el mismo día de su realización. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 39 del Reglamento. Cuando se requiera subsanación.13. No procede la emisión de constancias cuando el procedimiento de selección se encuentre bloqueado como consecuencia del procesamiento de una acción de supervisión. el comité de selección debe determinar si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en la sección específica de las bases. el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 1. 1. su representante legal o apoderado acreditado. el comité de selección debe verificar los requisitos de calificación respecto del postor cuya oferta quedó en segundo lugar. 1. la oferta continua vigente para todo efecto. IMPORTANTE: Las Entidades someten a fiscalización posterior. La presentación de las subsanaciones se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad. Para la aplicación de este criterio de desempate se requiere la participación de notario o juez de paz y la citación oportuna a los postores que hayan empatado. a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado. el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en el SEACE. En caso que se haya presentado una sola oferta. sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. CALIFICACIÓN DE OFERTAS Luego de culminada la evaluación. pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de Control. debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo. El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido. PMP = Puntaje máximo del precio. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO O SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO Y DE CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACIÓN De acuerdo con el artículo 245 del Reglamento. N° 0003-2016-CSLP-MPI Om = Precio de la oferta más baja. la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. en función de los criterios y procedimientos de evaluación enunciados en la sección específica de las bases.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L. Ley del Procedimiento Administrativo General la documentación. La subsanación corresponde realizarla al mismo postor. Si dicho postor no cumple con los requisitos de calificación su oferta debe ser descalificada. aquella que resulte con el mejor puntaje. declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la buena pro.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Luego de la calificación de las ofertas.14. 1. el comité de selección otorga la buena pro en la fecha señalada en el calendario de las bases mediante su publicación en el SEACE. el que no puede exceder de tres (3) días hábiles. el postor ganador de la buena pro puede solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado y/o de capacidad libre de contratación. IMPORTANTE: Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción. 6 . conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley N° 27444. El otorgamiento de la buena pro en acto privado se publica y se entiende notificado a través del SEACE. detallando los resultados de la evaluación y calificación. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas. En tal caso. b) Cuando existan otros factores de evaluación además del precio. y así sucesivamente en el orden de prelación de ofertas. En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten. dicha oferta será descalificada.16. 2.1. N° 0003-2016-CSLP-MPI CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 2.P. La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección. RECURSO DE APELACIÓN A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento. 7 . El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado. pueden impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. contra la declaración de nulidad. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L.2. u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos. IMPORTANTE: Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución. Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. en las obras bajo la modalidad de concurso oferta para el inicio de la ejecución de la obra es requisito previo la presentación y aprobación del expediente técnico por el íntegro de la obra. Al día siguiente de subsanadas las observaciones. el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. reparación o actividades afines.3. Esta debe mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidación final.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L. 3. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 131 del Reglamento. el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 117 y 151 del Reglamento.4. se debe otorgar una garantía adicional por este concepto. Para perfeccionar el contrato. la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.3. 3.2.1.2. tales como mantenimiento. GARANTÍAS Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas. el postor ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. GARANTÍA POR ADELANTO En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos. según corresponda. el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 129 del Reglamento. 3. 3. y deben estar autorizadas para emitir garantías. el que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad.P. solidarias. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato. 3.2.1. 3. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso.2. o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan. al solo requerimiento de la Entidad. las partes suscriben el contrato. así como los previstos en la sección específica de las bases. Asimismo. irrevocables y de realización automática en el país.2. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Las garantías que se presenten deben ser incondicionales. En un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los documentos la Entidad debe suscribir el contrato. son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias. N° 0003-2016-CSLP-MPI CAPÍTULO III DEL CONTRATO 3. 8 . ADVERTENCIA: LOS FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES NO DEBEN ACEPTAR GARANTÍAS EMITIDAS BAJO CONDICIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE NUMERAL. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme.5. no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. 3. INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA1 El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones: 1 De conformidad con la Décimo Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento. designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica. En caso que el supervisor sea una persona jurídica. de conformidad con el artículo 154 del Reglamento. RESIDENTE DE OBRA2 Profesional colegiado. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor. no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que. 2. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo.7. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo. esta debe designar a una persona natural como supervisor permanente en la obra. de acuerdo con las Bases. Debe cumplir. 3.P. IMPORTANTE: De acuerdo con el artículo 159 del Reglamento. según corresponda a la naturaleza de los trabajos. directa y exclusiva del inspector o supervisor es definida en la sección específica de las bases por la Entidad. 4 En el expediente técnico que es parte de las bases. Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes. 4. con un residente de obra. en función de la naturaleza. 3. 5 De acuerdo con el artículo 159 del Reglamento. el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra. en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 156 del Reglamento. Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratación. deben ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. el cual puede ser ingeniero o arquitecto . el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones. debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el procedimiento de selección. la participación permanente. 9 . IMPORTANTE: En el caso de obras convocadas por paquete. durante la ejecución de la obra debe contarse. con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecuta la obra 3. económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L. habilitado y especializado.6. Por su sola designación. en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo. teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar. envergadura y 4 complejidad de la obra . la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra. bajo responsabilidad. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS 2 De acuerdo con el artículo 154 del Reglamento. con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad. de modo permanente y directo. IMPORTANTE: En el caso de obras convocadas por paquete. INSPECTOR O SUPERVISOR5 DE OBRA Profesional colegiado. 5. debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el procedimiento de selección. la participación permanente. conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada. teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar. según la naturaleza. de conformidad con el artículo 159 del Reglamento. según corresponda. 3. hubiera asumido como obligación. 3 Según lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases. N° 0003-2016-CSLP-MPI 1. envergadura y complejidad de la obra a ejecutar. previa conformidad de la 3 Entidad. La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra según los supuestos previstos en el artículo 152 del Reglamento. debiendo suscribir la adenda correspondiente. habilitado y especializado designado por el contratista. directa y exclusiva del residente de obra es definida en la sección específica de las bases por la Entidad.8. como mínimo. bajo responsabilidad. En caso de retraso en el pago de las valorizaciones. y/o el residente. por medio de comunicación escrita. El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables. por razones imputables a la Entidad. el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos.INEI.10. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra. según sea el que efectúe la anotación. El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente por la Entidad. correspondiendo una de estas a la Entidad. En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de esta. 10 . N° 0003-2016-CSLP-MPI En la fecha de entrega del terreno. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar. VALORIZACIONES Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra. a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular. no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor. 3. se realizan las regularizaciones necesarias. impidiéndole anotar las ocurrencias. a fin de evitar su adulteración. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra.9. si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico. Asimismo. realizada en un período determinado. y por el residente. si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra. tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista. otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor. el contratista entrega y abre el cuaderno de obra. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra. se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses IMPORTANTE: 6 En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta. Concluida la ejecución y recibida la obra. En caso se haya suscrito contrato con un consorcio. 3. IMPORTANTE: El inspector o supervisor. deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra. el mismo que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor. bajo custodia del residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo. por el inspector o supervisor. de conformidad con el artículo 155 del Reglamento. correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244. este la efectúa. según corresponda y el contratista.P. se presentan directamente a la Entidad o al inspector o supervisor según corresponda por el contratista o su representante. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago. el monto de este adelanto no podrá ser superior al diez por ciento (10%) del monto original correspondiente a esta prestación.11. el original queda en poder de la Entidad.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L. Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso. el monto de este adelanto no puede ser superior al diez por ciento (10%) del monto original correspondiente a esta prestación. REAJUSTES En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional. siempre que ello haya sido previsto en la sección 6 específica de las bases . el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio. 1245 y 1246 del Código Civil. firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente. Si el contratista o su personal. según corresponda. los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática . las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases. ADELANTOS La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos. 3. los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorización. constituye causal de aplicación de una penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Las causales para la resolución del contrato.15. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que debe observarse. culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. cuando ello se hubiera previsto expresamente en la sección específica de las bases.2 del artículo 45 de la Ley y en el artículo 179 del Reglamento. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato. DISPOSICIONES FINALES Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento. No procede la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. 3. serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 135 del Reglamento.2. Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. o de ser el caso. siempre y cuando sean objetivas. Para estos efectos. en los que se aplicarán las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecución de obras. congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. N° 0003-2016-CSLP-MPI Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias. en principio. incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma.P. salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos (adelantos y prestaciones adicionales). así como por las disposiciones legales vigentes. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución. 3. se le aplican las penalidades correspondientes. se resuelve según las disposiciones previstas en el numeral 45. es el que se encuentra descrito en el artículo 179 del Reglamento. RECEPCIÓN DE LA OBRA La recepción de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el artículo 178 del Reglamento. en caso contrario. a cada una de las prestaciones involucradas se le aplicarán. las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza. PENALIDADES 3. de conformidad con en el artículo 133 del Reglamento. Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda. 3. 3.14.2. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L.1.12. sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. 11 . 3. OTRAS PENALIDADES La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente. IMPORTANTE: Cuando se trate de obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta. se deben incluir en la sección específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad. en el contrato o las partes expresamente lo convengan.13. 3. la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. razonables. Toda discrepancia respecto a la liquidación. ampliatorias y complementarias.2. del ítem que debió ejecutarse.16. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L. DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS) 12 .P. N° 0003-2016-CSLP-MPI SECCIÓN ESPECÍFICA CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN (EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA. incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. VALOR REFERENCIAL El valor referencial asciende a S/. Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2016. DISTRITO DE ICA . Municipalidad N° 182 – Ica. para cuyo efecto deben cancelar el importe de S/.1. MODALIDAD DE EJECUCIÓN No corresponde. en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra. 1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA MAURTUA DESDE LA AV. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN El expediente de contratación fue aprobado mediante MEMORANDO N° 741 -2016-GA-MPI el 04.2 del artículo 28 de la Ley. 2´500.083.ICA Teléfono: : 056-218522 1.06.9.65 S/.11.00 Soles. 1. 1. INCLUYE SETENTA Y CINCO CON Y DOS CON 01/100 SOLES) IGV 29/100 SOLES) IMPORTANTE: El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28. es de 90 días calendario. 2´045.65 (Dos Millones Doscientos Setenta y Tres Mil Ochenta y Tres y 65/100 Soles). Ley Nº 30372. Ley Nº 30373. el 15. 13 .2016.6. 1.ICA – ICA” 1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones.083. 1. de ser el caso. 2’273.2.29 S/. GRAU HASTA LA AVENIDA CUTERVO. en la Sub Gerencia de Tesorería de la Entidad. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Rubro 07 y 18.5.PROVINCIA DE ICA .8. ENTIDAD CONVOCANTE Nombre : MUNICIPALIDAD PRIVINCIAL DE ICA RUC Nº : 20142167744 Domicilio legal : AV MUNICIPALIDAD N° 182 .392. 5. Decreto Supremo Nº 011-79-VC. El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo del 2016.07. 1. 2’273.775. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria.4. de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L. . Asimismo.10. . N° 0003-2016-CSLP-MPI CAPÍTULO I GENERALIDADES 1.3.2016. BASE LEGAL . 1. sito en Av.P. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en CD Rom. Valor Referencial Límites (VR) Inferior Superior S/. SISTEMA DE CONTRATACIÓN El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios.01 (DOS MILLONES DOSCIENTOS (DOS MILLONES CUARENTA (DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y Y CINCO MIL SETECIENTOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA TRES Y 65/100 SOLES). el expediente técnico de obra fue aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 332-2016- AMPI. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016. 1. Municipalidad N° 182 – Ica. Documentos para la admisión de la oferta a) Declaración jurada de datos del postor. hora y lugar Convocatoria : 04-07-2016 Registro de participantes : Desde las: 00:01 horas del 05-07-2016 Hasta las: * A través del SEACE 10:59 horas del 13-09-2016 Formulación de consultas y observaciones a : Del: 05-07-2016 Al: 18-07-2016. Municipalidad N° 182 – Ica. Documentación de presentación obligatoria 2.seace.2. Hora: 08:00 Evaluación de ofertas : 14-09-2016 Calificación de ofertas : 14-09-2016 : 15-09-2016. : *Sub Gerencia de Logística e Informática.1. Municipalidad N° 182 – Ica. esta declaración jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes del consorcio. * A través del SEACE IMPORTANTE: Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña).PROVINCIA DE ICA . GRAU HASTA LA AVENIDA CUTERVO. sito en Av. conforme al siguiente detalle: Señores MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA Av. sito en Av. Municipalidad N° 182 – Ica. Att. página Manuales y Otros (Proveedores). Inicio.gob. DISTRITO DE ICA .2. opción Documentos y Publicaciones. 2. (Anexo Nº 2) 14 . (Anexo Nº 1) b) Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del artículo 31 del Reglamento. pestaña 1. la siguiente documentación: 2. Asimismo. Cuando se trate de consorcio. Hora: 11. Lugar: Salón de Actos de la Otorgamiento de la buena pro Municipalidad Provincial de Ica. en el horario de las bases 07:30 a 14:30 horas y de 17:00 a 18. CONTENIDO DE LAS OFERTAS La oferta se presenta en un (1) sobre cerrado en original.1.1. N° 0003-2016-CSLP-MPI CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 2. además de un índice de documentos.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L. deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en www. sito en Av.P.00 horas. dirigido al comité de selección de la Licitación Pública N° 0003-2016-CSLP-MPI. Absolución de consultas y observaciones a las : 19-07-2016 bases Integración de bases : 02-09-2016 Presentación de ofertas : 13-09-2016 * El acto público se realizará en : Salón de Actos de la Municipalidad Provincial de Ica.: Comité de selección LICITACIÓN PÚBLICA N° 0003-2016-CS-LP-MPI Denominación de la convocatoria: CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA MAURTUA DESDE LA AV. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Etapa Fecha.2.pe.00 horas.1.ICA – ICA” OFERTA [NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] La oferta contendrá. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos decimales. de manera fehaciente demuestre la experiencia del plantel profesional clave requerido. certificados o cualquier otra documentación que. IMPORTANTE: El comité de selección devuelve las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.1.. Sin perjuicio de lo anterior. N° 0003-2016-CSLP-MPI En el caso de consorcios.Copia simple de contratos y su respectiva conformidad. De no cumplir con lo requerido. según el numeral 3. suscripción y ejecución del contrato. c) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico. contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación. f) El precio de la oferta en [SOLES] y el detalle de precios unitarios.2. (Anexo Nº 4) e) Carta de compromiso del plantel profesional clave con firma legalizada. así como su monto total. salvo que sea presentada por el representante común del consorcio. Infraestructura: Copia de documento que sustente la propiedad. expedida por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas. De ser el caso. (Anexo Nº 7) La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes. constancias. apoderado o mandatario que rubrica la oferta. Documentos para acreditar los requisitos de calificación a) Capacidad legal: Copia de vigencia de poder del representante legal. el representante común. el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido. adicionalmente deberá adjuntar recibo de luz o agua. la posesión.2. los postores deben presentar la declaración jurada del plantel profesional clave propuesto para la ejecución de la obra (Anexo Nº 8). (Anexo Nº 5) El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos decimales. con amplias y suficientes facultades. El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. cuando dicho sistema haya sido establecido en las bases.P. teniéndose estas por no admitidas. este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscribe la promesa de consorcio. la oferta se considera no admitida. el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de la infraestructura requerida. 15 . c) Experiencia del postor: General y Similar Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad. Cuando se trate de consorcio. Experiencia del Plantel Profesional Clave. o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida. el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. la posesión. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L. b) Capacidad técnica y profesional Equipamiento: Copia de documentos que sustenten la propiedad. cada integrante debe presentar esta declaración jurada. 2. promesa de consorcio con firmas legalizadas en la que se consigne los integrantes.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) d) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.2 del artículo 28 de la Ley. según lo previsto en el numeral 3. El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección.1 del Capítulo III de la presente sección. Sin perjuicio de lo anterior. b) Constancia de capacidad libre de contratación.2. N° 0003-2016-CSLP-MPI En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio. no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. g) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado. se considera la siguiente ponderación: Precio = 100 puntos IMPORTANTE: Luego de culminada la evaluación según los factores de evaluación señalados en el Capítulo IV de esta sección.2 del capítulo III de la sección específica de las bases. señalados en el numeral 3. c) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción. o de su representante legal en caso de persona 16 . Asimismo. e) Código de cuenta interbancaria (CCI).2012.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L. los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 9 y 10 referido a la experiencia en obras en general y similar del postor.4.09. f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato: a) Constancia vigente de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado. de ser el caso. Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas. debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca.Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta ( Anexo N° 100) pts IMPORTANTE: Cabe subsanación de las ofertas. debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado. CARTA FIANZA d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes. se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. h) Copia de DNI del postor en caso de persona natural. cuando corresponda. el comité de selección debe determinar si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación especificados en el numeral 3. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento. Si dicho postor no cumple con los requisitos de calificación su oferta será descalificada. La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general. 2. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera.3. cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.. 2. PRECIO. 2. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. de lo contrario. Documentación de presentación facultativa: A. IMPORTANTE: El comité de selección debe detallar los demás documentos que servirán para acreditar cada uno de los requisitos de calificación aplicables al procedimiento.2.P.2 del Capítulo III de esta sección. . sito en Av. de la Directiva N° 002-2016-OSCE/CD “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. para efectos del pago de las valorizaciones.6. según corresponda. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L. si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual. N° 0003-2016-CSLP-MPI jurídica. En cambio. De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 166 del Reglamento. VALORIZACIONES El periodo de valorización será mensual. 2. deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra. computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.1. De conformidad con la Décima Séptima Disposición Complementaria Final del Reglamento.6. así como el plazo para el pago de las valorizaciones. i) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato. el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 166 del Reglamento. según corresponda.2. conforme lo dispuesto en el numeral 7. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada. debidamente aprobada por el inspector o supervisor. dentro del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal h) del artículo 50. la Entidad debe contar con la valorización del periodo correspondiente. l) Calendario de utilización de equipo. IMPORTANTE: Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual. 2. ADELANTOS 2. 2. en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.P. Para tal efecto. Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.5. k) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio. se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización. en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. se encuentra comprendida la presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley. en el plazo de 15 días calendario.5. así como durante la ejecución contractual. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS La Entidad otorgara adelanto por el 20% del monto contratado. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA La Entidad o el contratista. sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.8.3. referida a la presentación de información inexacta. en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio. 2.7. a la que se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo. 17 . en calidad de garantizados. IMPORTANTE: En caso el postor ganador de la buena pro sea un consorcio. la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. Municipalidad N° 182 – Ica.1 de la Ley. de ser el caso. teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo del referido artículo. de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. j) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (CPM). además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley. debe presentar la documentación requerida en la Sub Gerencia de Logística e Informática de la Entidad. ADELANTO DIRECTO La Entidad otorgara adelanto directo por el 10% del monto contratado. dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la sección general de las bases. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro.6. 2. 11FINANCIAMIENTO Recursos Determinados.57 VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA S/. 1´926. 2´273.7 UBICACIÓN DE LA OBRA Distrito : Ica Provincia : Ica Departamento : Ica Región : Ica 3.00 SUBTOTAL S/. 3. 18 .1. Grau hasta la Avenida Cutervo del distrito de Ica. GRAU HASTA LA AVENIDA CUTERVO. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 3.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L.083.01 UTILIDAD (5%) S/. mejorando las condiciones de calidad de vida de los pobladores la ciudad de Ica. Grau hasta la Avenida Cutervo del distrito de Ica.2 CODIGO DE SNIP: 305358 3.083.1.PROVINCIA DE ICA .1.10VALOR REFERENCIAL El valor referencial de la presente obra a ejecutarse asciende a S/. DISTRITO DE ICA .4 FECHA DE DECLARACION DE VIABILIDAD 15-12-2014 3.1.08 IGV (18%) S/.1 NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA MAURTUA DESDE LA AV. Av.342. N° 0003-2016-CSLP-MPI CAPÍTULO III REQUERIMIENTO TERMINOS DE REFERENCIA 3.5 DOCUMENTO QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO Resolución de Alcaldía N° 332-2016-AMPI 3.741.8 OBJETIVOS DE LA OBRA El presente proyecto tiene como objetivo el mejoramiento de pistas y veredas en la Avenida Maurtua desde la Av.1.1. 167.1.1. lo cual permitirá tener una adecuada condición en infraestructura para el tránsito vehicular y peatonal.07 GASTOS GENERALES (10%) S/.3 NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION Perfil 3.65 3. asi como la de brindar seguridad tanto a peatones como a conductores y pasajeros que transitan por dicha vía. 3.6 FECHA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 15-06-2016. 83.1.508. 1´675. detallado como sigue: COSTO DIRECTO S/. 346.65 (Dos Millones Doscientos Setenta y Tres Mil Ochenta y Tres y 65/100 Soles).1.080.P.1.754. 2’273. 3.1.ICA - ICA 3.9 FINALIDAD PUBLICA El presente proyecto tiene por finalidad mejorar la calidad de vida de los vecinos de la Avenida Maurtua. es de noventa (90) días calendario. En el área de estudio se encuentra entre la Av. los vehículos así como los peatones transitan en condiciones inadecuadas sobre el terreno natural.16AV. Pistas En cuanto a las condiciones actuales de la Av.1. Para la ejecución de la presente obra.. los documentos serán presentados ante la Gerencia de Desarrollo Urbano. Con la finalidad de garantizar una adecuada prestación de los servicios y cumplir con los plazos establecidos en las bases. En el Cuadro siguiente se presenta el estado actual de dichas vías. el personal clave para la ejecución de la obra son los siguientes: 1.1.1. Cutervo y la Av. b. MAURTUA ESTADO ACTUAL La intervención del proyecto es sobre la Vía de la Av. Todo el equipo profesional que participe en la ejecución de obra.. Maurtua entre la Av. copia de la colegiatura y certificado de habilidad original del profesional.Ingeniero Residente de Obra – Ingeniero Civil 2. de conformidad con la Ley N° 16053. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO.14MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO. N° 0003-2016-CSLP-MPI 3. 3.. deberá ser colegiado.15DEL PERSONAL CLAVE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: De conformidad con el desagregado de gastos generales del expediente técnico de la obra. Ley de ejercicio profesional de arquitectos y de ingenieros. la cual forma parte de la Red Vial del cercado de Ica..P. Maurtua. 3. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L. siendo los niveles de formación profesional mínimo los siguientes: El contratista deberá presentar al inicio de la participación efectiva de cada personal en la obra.Especialista en Seguridad de Obra – Ingeniero Civil /Seguridad e Higiene Industrial 6.1. se exigirá la participación de los profesionales presentados en la propuesta para participar en el servicio de ser el caso que se realice cambio en el personal. Grau. se puede apreciar que es un pavimento en mal estado.Especialista en Impacto Ambiental – Ingeniero Ambiental/ Civil 5. 3. este deberá cumplir con lo solicitado en los presentes términos de referencia...Asistente de Residente de obra – Ingeniero Civil 3. el personal clave debe tener un mínimo de calificaciones dado la magnitud de la obra a ejecutar.12PLAZO DE EJECUCIÓN El Plazo de Ejecución de la Obra.1. Cutervo Este y la Av. para lo cual deberá presentar la propuesta a la entidad para su evaluación y aprobación.13MODALIDAD DE EJECUCIÓN Por Contrata a Precios Unitarios.Administrador de Obra – Lic Administración/Contador Público Condiciones que deben reunir el personal clave: a. 3. que son las vías pavimentadas. METAS FISICAS Y TODO EL DETALLE ESPECIFICO DE LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TECNICO. c. Grau.Especialista en Suelos – Ingeniero Civil / Geólogo 4. pudiéndolo presentarlos opcionalmente a la suscripción del contrato. 19 . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L. en tramos discontinuos. En el cuadro y fotos siguientes se visualiza el estado general de las veredas. Maurtua cuentan con veredas. en el trabajo de campo se ha establecido que existen 1283. con anchos y niveles que difieren entre sí. N° 0003-2016-CSLP-MPI Veredas En la mayoría de lotes existentes en la Av. sin embargo estas se encuentran en mal estado y mal alineadas.P. Maurtua: Comprende la ejecución de los siguientes trabajos: • Pistas 20 . a lo que se aúna la inobservancia del ordenamiento urbano.25 m2 de veredas.1.17DESCRIPCION DE LA OBRA A EJECUTARSE: Componente: Mejoramiento de Pistas y Veredas de la Av. 3. debido a que han sido autoconstruidas por los pobladores quienes en la edificación de las viviendas no han respetado el alineamiento de las vías (sección de las vías). 00 01.01 EXCAVACION MANUAL m3 39.03.01 OBRAS PRELIMINARES 02.02.10 02.00 01.10M.10m 02.89 h=0.02 PREPARACION DE SUB-RASANTE PARA VEREDA m2 3.929.07 m2. 3.929.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.03.03.51 03.000.01.03 OBRAS DE CONCRETO 03.04 UÑAS EN VEREDA DE CONCRETO F'c=175 kg/cm2 m 1.580.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDA Y UÑAS m 1.20 03. Maurtua con un total de 12. N° 0003-2016-CSLP-MPI Mejoramiento de pistas en la Av.01 OBRAS PRELIMINARES 03.03 NIVELACION DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE und 220.03.160. NIVELES Y REPLANTEO m2 3.P.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y glb 1.03.11 03.834.03 SEGURIDAD EN OBRA glb 1. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L.03 OBRAS DE CONCRETO 02.01 TRAZO.01.10M m2 3.1.80 04 SARDINELES PERALTADOS 21 .01.03.89 02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL m 3. confinado con la construcción de sardineles sumergidos y peraltados (berma central).1.01. PASTA 1:2 m2 112.02.05 JUNTA ASFALTICA m 916.46 03.89 m2 a ambas sentidos de la vía 3. Maurtua con un total de 3.834.32 BRUÑADO 02.03.50 03 SARDINELES SUMERGIDOS 03.10M.000. • Mejoramiento de veredas en la Av.00 02.03 02.89 02.89 02.03 RAMPA DE CONCRETO F'c=175 kg/cm2 E=0.000.01 DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO EXISTENTES m2 1.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 03.484.07 m2. NIVELES Y REPLANTEO m 1.02.89 m2.03 02.000.25 02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 43.03 CONFORMACION DE BASE GRANULAR PARA VEREDA E=0.20DESCRIPCIÓN POR PARTIDAS Item Descripción Und.000.02 SARDINEL DE CONCRETO F'c=175 kg/cm2 m3 71.27 02.02.000.1. Maurtua con un total de 12.01.40 03.01 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE DE VEREDA m2 3.02. 3.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 330.02 TRAZO.89 02.04 REUBICACION DE POSTES und 8.19METAS FÍSICAS DEL PROYECTO Las metas consideradas en el proyecto son las siguientes: 1. Maurtua con un total de 3.01 CARTEL DE OBRA und 2.02 VEREDA DE CONCRETO F'c=175 kg/cm2 E=0. PASTA 1:2 m2 3.00 MAQUINARIAS 01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 163.000. Maurtua: • Mejoramiento de pistas en la Av.00 02 VEREDA DE CONCRETO 02.03 JUNTA ASFALTICA m 52. Metrado 01 OBRAS PROVISIONALES 01. • Mejoramiento de veredas en la Av. Componente: Mejoramiento de Pistas y Veredas de la Av.02.18EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL En el desarrollo del expediente se podrá encontrar un capítulo referido al Evaluación de Impacto Ambiental elaborado por la consultoría. 1.57 04.20 m m2 12.03 PLANTADO DE ARBOLES und 40.86 05.01.03 OBRAS DE CONCRETO 04.01 SERVICIOS HIGIENICOSP/PERSONAL mes 3.01 SEÑALES REGLAMENTARIAS.05 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 12.88 04.07 05.04 IMPRIMACION ASFALTICA m2 12.69 07.20 06.01 SEMBRADO EN AREAS VERDES 07.00 3.01 TRAZO.03 PAVIMENTACION 05.07 05.00 09 COSTOS DE MITIGACION AMBIENTAL 09.775.00 10 SENSIBILIZACION 10.33 05.03.07 06 SEÑALIZACION 06. N° 0003-2016-CSLP-MPI 04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL m 958.58 04.558.03.00 06.20 m m2 12.25 04.02 TACHAS REFLECTIVAS 06.834.352.01 EXCAVACION MANUAL m3 190.69 07.03 BASE GRANULAR E=0.02.01 PREPARACION DE TERRENO m2 3.04 JUNTA ASFALTICA m 104.07 05. NIVELES Y REPLANTEO m2 12.10m m 1. NIVELES Y REPLANTEO m 1.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS und 8.03 SEÑALES 06.00 06.01.07 05.01 PINTADO DE SEÑALIZACION 06.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L.80 06.03 PINTURA DE PASE PEATONAL DE TRAFICO m2 540.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 209.02.10m m 810.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 05.00 08.21ADELANTOS ADELANTO DIRECTO Se otorgara adelanto por el 10% del monto contratado.00 08 SEGURIDAD E HIGIENE DE OBRA 08. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 22 .01 CHARLAS DE SENSIBILIZACION DEL USO DE VIAS A LA glb 2.01 PINTURA CONTINUA DE TRAFICO H= 0.834.00 07 AREAS VERDES 07.01.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD P/PERSONAL jgo 3.01 OBRAS PRELIMINARES 04.02 SEMBRADO DE GRASS m2 3.03.01 TRAZO.01.601.02 VOLANTES INFORMATIVOS PARA USO DE VIAS mll 2.01.02 SARDINEL DE CONCRETO F'c=175 kg/cm2 m3 282.03.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1.834.580.13 04.03.03.834.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 04.00 05 PAVIMENTO FLEXIBLE 05.01.834.05 PINTURADE TRAFICO EN SARDINELES PERALTADOS m 11.01 ESCARIFICADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m2 12.03.01.02 SUB-BASE GRANULAR E=0.04 PINTURA DE FLECHAS DE TRAFICO m2 91.20 06.00 POBLACION 10.00 06.03.01.01 OBRAS PRELIMINARES 05.03.P.03 ACERO FY= 4200 kg/cm2 PARA SARDINEL kg 6.01 CORTE DE MATERIAL C/MAQUINARIA m3 5.834.03.887.63 04.01.601.02.02.01.02 PINTURA DISCONTINUA DE TRAFICO H= 0.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 6. INFORMATIVA Y PREVENTIVAS und 26.07 05. Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra. El plazo máximo de responsabilidad del contratista por defectos o vicios ocultos de la Obra es de siete (07) años.23OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista. por defectos o vicios ocultos. enervan el derecho de la Municipalidad Provincial de Ica a reclamar. de acuerdo con lo estipulado en el Art.80 UIT por cada día del haya aprobado la sustitución del de ausencia del SUPERVISOR personal por no cumplir con las personal en obra. no Cinco por mil (5/1000) Según informe permite el acceso al cuaderno de del monto de la del obra al SUPERVISOR DE LA OBRA. ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra. En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepción y durante el periodo de responsabilidad. experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.1. contados a partir de la recepción total de la obra.22PENALIDADES ADICIONALES Adicionalmente a la penalidad por mora se incluirá las siguientes penalidades: Penalidades Supuestos de aplicación de N° Forma de cálculo Procedimiento penalidad 1 En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el Según informe personal ofertado y la Entidad no 0. durante la ejecución de las prestaciones a su cargo. valorización del SUPERVISOR impidiéndole anotar las ocurrencias. otorgando un plazo de 24 horas para la subsanación de la falta. N° 0003-2016-CSLP-MPI Se otorgara adelanto por el 20% del monto contratado. Paralelamente el supervisor informará a la Entidad. de dicho impedimento. conforme a los dispositivos legales y que son inherentes como tal para la ejecución de Obra. dotar. DE LA OBRA. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L. bajo apercibimiento de proceder a la subsanación con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Provincial de Ica a favor del contratista y/o reclamar arbitralmente dicho gasto. 3. posteriormente. 23 . 3. con las evidencias fotográficas de las faltas. periodo por cada día DE LA OBRA. el supervisor deberá anotar en el cuaderno de obra o comunicar mediante carta al contratista la ocurrencia (que se considerara un pre aviso). la penalidad se aplicara de forma automática. así como garantizar la contratación de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente. 2 Si el contratista o su personal. La multa será descontada de la valorización del mes en la que la infracción es cometida En caso que el contratista cometa la misma infracción nuevamente.P.1. El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2012-TR). Procedimiento de aplicación de penalidades De detectarse alguna infracción cometida por el contratista. obligándose a implementar. la Municipalidad Provincial de Ica requerirá al Contratista para que los subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado. el Contratista tiene las siguientes obligaciones: El Contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecución de la obra. proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratación dentro de las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Ica. conforme a lo dispuesto por el Artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado. tendrá la potestad de detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad. En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes. Todas las leyes. de acuerdo a las órdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. vehículos. así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 . Equipos y maquinarias. La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.). que no podrá negarla sin justa razón. deberán cumplir con las características técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podrán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características. áreas de tránsito. deberá garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perímetro. reglamentos y ordenanzas que.P. normas o reglamentos. por su cuenta y costo. El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito por La Municipalidad Provincial de Ica. El contratista eliminará el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando las actividades. herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos. en cualquier forma. El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de salubridad e higiene. normas y ordenanzas. El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: a. con el personal que está laborando en los diferentes frentes de trabajo. Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos. es obligación del Contratista poner en conocimiento del 24 . cercado y delimitación de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (transeúntes. El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto. asimismo. etc. así como el Decreto Supremo Nº 001-98-TR. y sus normas complementarias y modificatorias. Seguridad El Contratista debe cumplir íntegramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente. el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias. N° 0003-2016-CSLP-MPI Personal El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio. corren por cuenta y costo del Contratista. El Inspector de Obra y/o supervisor de obra o la Entidad. maquinarias. lo cual no será causal de ampliación de plazo de la obra Contratada. Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar.Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento. Materiales. Leyes. Todos los materiales y equipos destinados a la obra. estén relacionadas con la ejecución de los trabajos. La reparación por las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras. deberán llevarse a la obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del Inspector de Obra y/o supervisor de obra.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L. 5 Tareas en Horas Extraordinarias De ser necesario. señales y luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes. El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendrá derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus observaciones. que demande la instalación. En caso de resolución contractual por cualquiera de la partes. b. N° 0003-2016-CSLP-MPI Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta situación.4 Cuaderno de obra. electricidad. Se entiende que para realizar su oferta. Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. copias del Cuaderno de Obra.1. el postor ha analizado el expediente técnico. ha realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico. se extenderán hasta la recepción de la misma y están dentro de la prestación del Contratista.11. 3.1.11. gas. Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 163° y 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.11. Los gastos.1.2 Entrega del Terreno.24 RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA. El Contratista deberá entregar mensualmente a La Municipalidad Provincial de Ica o al Inspector de Obra y/o supervisor de obra. debiendo reparar cualquier instalación en casas que sean afectadas. El Contratista deberá acondicionar ambientes temporales o provisionales según el Expediente Técnico y en coordinación con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra asignado para determinar su ubicación. 3. el Cuaderno de Obra será entregado a La Municipalidad Provincial de Ica. se deberá comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con 25 . 3. Desague.1.1. están comprendidas dentro de la prestación a cargo del Contratista. el funcionamiento y conservación de los ambientes provisionales para la ejecución de la Obra. etc. El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. 3.11. 3. 3. a fin de que éste determine la acción a seguir. Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos. corren por cuenta y costo del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 152° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De la infraestructura pública existente: El contratista será responsable del deterioro de cualquier instalación pública existente como redes de agua. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L. protecciones. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto.1 Errores o Contradicciones El Contratista debe hacer notar a La Municipalidad Provincial de Ica cualquier error o contradicción en los documentos. c.11. letreros. previa a la realización de los trabajos. El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La Municipalidad Provincial de Ica y/o representantes de la Entidad efectuarán la entrega del Terreno. barreras. poniéndolo de inmediato en conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad por la no entrega del Cuaderno de Obra a La Municipalidad Provincial de Ica.3 Obras Provisionales. El Contratista deberá colocar cercos.P.1. Asimismo. notificación y otro documento oficial recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto. para lo cual el contratista tomará todas sus precauciones. el Contratista deberá retirar de la Obra.11. eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre los accidentes.1. El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer.P.1. La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista dentro de la obra. N° 0003-2016-CSLP-MPI cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas. 3. en buenas condiciones de mantenimiento. contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecerá los sistemas de control de ejecución y demás actividades de control de calidad. que sean requeridos por La Municipalidad Provincial de Ica. el Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la Entidad por medio del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. describiendo los hechos en forma precisa y completa. Nada de lo aquí incluido.9 Retiro de equipos o materiales Cuando sea requerido por La Municipalidad Provincial de Ica. o a propiedades de terceros que. Es obligación del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada. de producirse. 3. el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo. en el lugar de la obra. para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones correspondientes. 3. 26 . La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. Dentro de las veinticuatro (24) horas.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L.1. copias de cualquier comparendo.6 Mantenimiento de la Obra en Ejecución El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas. con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la obra. evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.11. deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del Inspector de Obra y/o supervisor de obra.7 Conservación del Medio Ambiente El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo. que fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada. tanto de los materiales y equipos como de la ejecución de las obras e instalaciones.11. 3. 3. Si hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por escrito a La Municipalidad Provincial de Ica.1. citación.1.11. botaderos autorizados por la autoridad competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere.10 Accidentes y notificaciones El Contratista proveerá.11 Calidad Especificada. 3.11. el Contratista deberá remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Inspector de obra y/o supervisor de obra. después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento. del que resultara o que pudieran resultar daños a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados. tiempo del cual dispondrá el Inspector de Obra lo necesario para su control.11.1. evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo ocasionen daños. de todo el equipo y servicio que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra. El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente. durante la ejecución del trabajo bajo el Contrato.8 Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas. En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas. Toda obra. no podrán significar una renuncia a los derechos legales de La Municipalidad Provincial de Ica sobre cualquier parte del Contrato. La Municipalidad Provincial de Ica no podrá ser privada ni impedida. en cualquier etapa de construcción. N° 0003-2016-CSLP-MPI El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendrá el derecho. 3. o cualquier pago efectuado en concepto de aceptación de una parte o la totalidad de la Obra. La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato. Garantía de instalación de los equipos electromecánicos. 27 .1. cada vez que lo juzgue necesario. Toda obra ejecutada bajo el Contrato. El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra.1.1. 3. a fin de que tome las medidas correctivas. las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista.11. El Contratista al término de las obras tendrá las siguientes obligaciones: Planos de replanteo de la obra o planos de post construcción. realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados. Memoria Descriptiva valorizada de la obra ejecutada.13 Derechos Legales Irrenunciables del Contratante La Municipalidad Provincial de Ica no podrá ser privada o impedida. debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio. no obstante la existencia de dichas mediciones. ya sean directos o indirectos. deberán ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la aprobación del Inspector y/o supervisor de obra. de ser el caso. ni de demostrar que tales mediciones. podrá ser rechazada por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra debido a su inconformidad o defectos. gastos varios. o de cualquier potestad o derecho de Indemnización. de su derecho de recuperar del Contratista. Los resultados de cualquier prueba. en virtud de cualquier medición.11. equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas. el costo de las pruebas correrá a cargo del Contratista. de sus garantías o por cualquier otro medio. cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato. daños o pérdidas.P. ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por escrito al Contratista. La aceptación por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra.12 Recepción de la Obra. cálculo o valorización. Se deberá seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.11. que resulten del uso de materiales que el Inspector y/o supervisor de obra considere con defectos de fabricación o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalación. el importe de los daños que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato. a realizar las pruebas o ensayos de los materiales. Garantía de fábrica y protocolos de pruebas de los equipos electromecánicos. 3. no obstante la aceptación previa. cualquier tiempo transcurrido o cualquier posición adoptada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra. de verificar las características de calidad de los materiales utilizados.14 Obligaciones de Término de Obra. cálculos. valorizaciones y pagos realizados. previstos o no en las Especificaciones Técnicas. estructuras o equipos. tan pronto como sea posible. Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo del Inspector y/o supervisor de obra. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L. en el plazo de quince (15) días calendario. para proceder al pago correspondiente. Forman parte integrante del contrato. estará a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas de la Municipalidad Provincial de Ica.1. 3. debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados. de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.27 VALORIZACIONES Forma de las valorizaciones y facturas La forma de las valorizaciones y facturas de pago. según corresponda. 3. Valorizaciones mensuales Las valorizaciones mensuales se presentarán. la Ingeniería de detalles. con las modificaciones aprobadas si existieran. la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.25 INSPECCIÓN DE OBRA Y/O SUPERVISION DE OBRA. N° 0003-2016-CSLP-MPI Esta documentación deberá ser entregada anexa a la liquidación final de obra. Para tal efecto. 3. previamente aprobada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L. todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos mínimos proporcionados por La Municipalidad Provincial de Ica. El Inspector de Obra y/o supervisor de obra será designado por la Municipalidad Provincial de Ica. en cumplimiento de lo establecido en el artículo 181º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.11. computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 28 . debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construcción. Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación requerida. Será llevado a cabo por un profesional que designe La Municipalidad Provincial de Ica. el Contratista deberá entregar a la Entidad en original y tres (3) copias el Expediente Técnico Final o actualizado de Obra. las bases del procedimiento de selección correspondiente. En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de Contrato.1. y planos post construcción definitivos y de detalle de todas las especialidades del Proyecto.P. deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra. será la preparada por el Contratista en coordinación con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra.15 Documentos Complementarios del Contrato de Ejecución de Obra. La liquidación se ejecutará según lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. El Contratista se obliga a realizar el Replanteo de Obra. durante los cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente a la ejecución de los trabajos en tres (3) ejemplares.26DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. el Contratista presentará la Valorización de Liquidación Final. Al concluir la obra y dentro de un plazo de treinta (30) días calendario después de la recepción de la obra. acompañadas según el caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Inspector de obra y/o supervisor de obra. Valorización de liquidación final Luego de la Recepción de las Obras. la minuta de declaratoria de fábrica y la memoria descriptiva valorizada. que tienen por finalidad complementarse mutuamente. el Inspector de Obra y/o supervisor de obra será el encargado de transmitir al Contratista las aclaraciones necesarias. La Entidad o el Contratista. así como el expediente técnico completo y toda otra documentación referente a la Obra. 3. La conformidad previa al pago.1.1. El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados. debe estar respaldado por: Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de todo reclamo legal. transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago.1. 3. películas. recomendaciones. grabaciones. Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior.1. El Contratista deberá mantener a perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de cualquier información y documentación a la que se tenga acceso a consecuencia de la ejecución del contrato. Deducciones en favor de La Municipalidad provincial de Ica por incumplimiento de plazo y otros conceptos.29REAJUSTE DE PRECIOS. Saldo a favor o en contra del Contratista. si los hubiera. 3. mosaicos.1. 29 .30CONFIDENCIALIDAD.P. Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final de Medición. de manera parcial o totalmente. 3. Esta valorización final. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L. Dicha información puede consistir en mapas. Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los trabajadores. estudios. Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante el período de ejecución. computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Costo total de la obra ejecutada.1. Se deberá seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. fotografías. dibujos.28 PRESTACIONES ADICIONALES Se deberá seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 3. videos. la prestación materia del Contrato teniendo la responsabilidad total sobre su ejecución y cumplimiento íntegro. planos. informes. deudas y prebendas (Declaración Jurada y otros documentos). de acuerdo a lo establecido en el artículo 131º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. incluyendo todos los trabajos realizados. N° 0003-2016-CSLP-MPI En caso que la liquidación de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de la Entidad. quedando prohibido de revelarla a terceros. la Entidad podrá hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del Contratista o de las garantías que aún estuvieran vigentes.31SUBCONTRATACIÓN No podrá transferir. a favor de terceros. ésta requerirá por escrito al Contratista para que efectúe el pago respectivo en el plazo de quince (15) días calendario. cálculos. el incumplimiento de esta obligación acarreará las responsabilidades civiles y penales correspondientes. programas informáticos y demás datos compilados o recibidos por el contratista. documentos. Acreditación: Copia de documento que sustente la propiedad. el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 7) La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.2. Acreditación: Copia de documentos que sustenten la propiedad. Oficina. el representante común. el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido. B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL B.2 INFRAESTRUC Requisito: TURA . Promesa de consorcio con firmas legalizadas.8HP 01 MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg 01 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM. este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscribe la promesa de consorcio. los requisitos de calificación son los siguientes: A CAPACIDAD LEGAL – OBLIGATORIO A. Promesa de consorcio con firmas legalizadas 7 . el cual debe estar en la Provincia de Ica. B. Acreditación: Copia de vigencia de poder expedida por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas.1 REPRESENTA Requisitos: CIÓN Documento que acredite el poder vigente del representante legal.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L.P. apoderado o mandatario que rubrica la oferta. N° 0003-2016-CSLP-MPI 3. la posesión. 76 HP 01 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 01 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 01 MOTONIVELADORA 03 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01 CISTERNA CISTERNA DE AGUA 2000 gal 01 CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1. 30 . en la que se consigne los integrantes. el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que 7 En caso de presentarse en consorcio. taller y/o almacén para maquinarias que se utilizara en la OBLIGATORIO obra.800 gl 01 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 01 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' O PAVIMENTADORA SOBRE RUEDAS (NEUMATICA).1 EQUIPAMIENT Requisito: O - OBLIGATORIO 01 RODILLO NEUMATICO 01 RODILLO TANDEM 01 RODILLO LISO VIBRATORIO 01 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5. la posesión. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN De acuerdo con el artículo 28 del Reglamento. En el caso de consorcios. P. acreditado con copia de título profesional. Especialista en Seguridad de Obra: Ingeniero Civil//Seguridad e Higienes Industrial. adjuntar copia de título profesional Experiencia mínima acumulada de 12 meses como Especialista en Impacto Ambiental y/o Especialista en Medio Ambiente en la ejecución de obras. DEL PLANTEL Ingeniero Civil. en los últimos 10 años. en los últimos 10 años. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L. en los últimos 10 años. acreditado con copia de título profesional. adjuntar copia de título profesional Experiencia mínima acumulada de 12 meses como Especialista en Suelos y/o Especialista en Mecánica de Suelos y/o Especialista en Mecánica de Suelos y Pavimentos y/o Especialista de Suelos y Pavimentos en la ejecución de obras iguales y/o similares. adjuntar con copia de título profesional Experiencia mínima acumulada de 12 meses como Administrador de Obra en la Ejecución de Obras. Especialista en Suelos: Ingeniero Civil/Geólogo. 31 . adjuntar con copia de título profesional Experiencia mínima acumulada de 24 meses como Especialista en Seguridad y/o Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional y/o Especialista Responsable en Seguridad y Salud Ocupacional. En Administración/Contador Público. Especialista en Impacto Ambiental: Ingeniero Ambiental/Civil. B. Experiencia mínima acumulada de 12 meses como Residente y/o supervisor y/o inspector y/o Asistente de Residente y/o Asistente de supervisor y/o Asistente de Inspector en la ejecución de obras iguales y/o similares. adicionalmente deberá adjuntar recibo de luz o agua. de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto. En el caso del Residente al ser su función de manera permanente y directa. Asistente de Residente: Ingeniero Civil. deberá presentar una Declaración Jurada donde indique que sus funciones como residente de obra lo realizará de modo permanente y directo.2 EXPERIENCIA Requisito: Y CALIFICACION Ingeniero Residente. en los últimos 10 años. PROFESIONAL Con experiencia mínima de 24 meses como Residente y/o CLAVE - OBLIGATORIO supervisor y/o inspector en la ejecución de obras iguales y/o similares en los últimos 10 años. en los últimos 10 años. los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido al plantel profesional clave propuesto para la ejecución de la obra. en la ejecución de obras. Sin perjuicio de lo anterior. N° 0003-2016-CSLP-MPI acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de la infraestructura requerida. Acreditación: La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que. Administrador de Obra: Lic. 09. conforme a la Directiva N° 002-2016-OSCE/CD “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida. durante un periodo de cinco (05) años a la fecha de la presentación de ofertas. solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria. correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones. en la ejecución de obras en general. debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio. debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca.2012.P. correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones. IMPORTANTE. se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. de lo contrario. Sin perjuicio de lo anterior. etc). En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. previamente ponderada. Asimismo.- Se considerará obra similar a ejecución de Pistas y Veredas y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento y/o Construcción y/o Ampliación y/o Reconstrucción de Vías a Nivel de Asfaltado y/o Concreto (Veredas y/o Sardineles. C. N° 0003-2016-CSLP-MPI De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape). en la ejecución de obras similares. Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción. los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 9 referido a la experiencia en obras en general del postor. durante un periodo de cinco (05) años a la fecha de la presentación de ofertas. C EXPERIENCIA DEL POSTOR – OBLIGATORIO C.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L. así como su monto total. Se considerará obra similar a ejecución de Pistas y Veredas y/o 32 . La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general.2 FACTURACIÓN Requisito: EN OBRAS El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a SIMILARES una (01) vez el valor referencial. no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. IMPORTANTE: En el caso de consorcios. Acreditación: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad.1 FACTURACIÓN Requisito: EN OBRAS EN El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a GENERAL dos (02) veces el valor referencial. contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera. para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L. IMPORTANTE: En el caso de consorcios. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio. conforme a la Directiva N° 002 -2016-OSCE/CD “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca. etc). Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera. los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia en obras similares del postor. se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. previamente ponderada. 33 . o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida. solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria.2012. debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado. Asimismo. contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación. Acreditación: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad. Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción. Sin perjuicio de lo anterior. no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. N° 0003-2016-CSLP-MPI Rehabilitación y/o Mejoramiento y/o Construcción y/o Ampliación y/o Reconstrucción de Vías a Nivel de Asfaltado y/o Concreto (Veredas y/o Sardineles.P. cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09. de lo contrario. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. así como su monto total. OBLIGATORIO PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN A. según la siguiente fórmula: Acreditación: Pi = Om x PMP Se acreditará mediante el documento que Oi contiene el precio de la oferta ( Anexo N° 5) i = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio 100 Puntos IMPORTANTE: Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y deben guardar vinculación. por el postor. estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. N° 0003-2016-CSLP-MPI CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN Puntaje Total: 100 Puntos De acuerdo con el artículo 30 del Reglamento. 34 .MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L. PRECIO La evaluación consistirá en otorgar el máximo a la oferta Evaluación: de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes Se evaluará considerando el precio ofertado inversamente proporcionales a sus respectivos precios. se consignara el siguiente factor de evaluación: Puntaje: 100 puntos FACTOR DE EVALUACIÓN .P. Asimismo. en adelante LA ENTIDAD.. en periodos de valorización mensual..…]. consignar lo siguiente: CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado 35 . conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.] días calendario. […………. pruebas y..] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………].. CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO].... la oferta ganadora. de resultar indispensable.. el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0003-2016-CSLP-MPI para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]... inscrita en la Ficha N° [………………... Asimismo......... Para tal efecto. así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.. las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.. con domicilio legal en [………]... 1245 y 1246 del Código Civil. y de realización automática en el país al solo requerimiento.. y de otra parte [………………... con RUC Nº [.. N° 0003-2016-CSLP-MPI CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO IMPORTANTE: Dependiendo del objeto del contrato.. en el plazo de 15 días calendario...... por razones imputables a LA ENTIDAD..... según corresponda. EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos. identificado con DNI Nº [………]. Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………]. que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD]. el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3. inspecciones. por los conceptos.].. se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra... CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional... cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.. a favor de LA ENTIDAD. a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO]. CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA]. que incluye todos los impuestos de Ley. solidaria. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. a través de la CARTA FIANZA N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Conste por el presente documento. montos y vigencias siguientes: De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO]... se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes..].. computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.. con RUC Nº [………]..... LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA. de ser el caso... según poder inscrito en la Ficha N° […………. con domicilio legal en [………………. puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento... seguros... Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra.]. representada por [……….. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L.]. los costos laborales conforme la legislación vigente.... a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Con fecha [……………….. así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes..] Asiento N° [………....... CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].. CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN El plazo de ejecución del presente contrato es de […….... En caso de retraso en el pago de las valorizaciones.. con DNI N° [……………….]... la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]... de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244... todos los tributos... En el caso que corresponda...... transporte..5 de la sección general de las bases.. debidamente representado por su Representante Legal.. irrevocable. la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las bases integradas.].]..P.. 80 UIT por cada día de Según informe del haya aprobado la sustitución del personal por no ausencia del personal en SUPERVISOR DE cumplir con las experiencias y calificaciones del obra. de modo objetivamente sustentado. LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. a través de la indemnización correspondiente. Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final. según corresponda. inciso c). CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato. no permite el Cinco por mil (5/1000) del Según informe del acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR monto de la valorización del SUPERVISOR DE DE LA OBRA. en el caso que éstas 36 . o si fuera necesario. El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 07 años. penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar. conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento. N° 0003-2016-CSLP-MPI antes de la fecha de su vencimiento. CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Cualquiera de las partes puede resolver el contrato. enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar. CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. cuando EL CONTRATISTA acredite. que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. por defectos o vicios ocultos. posteriormente.P. CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA OBRA La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.10 x Monto Penalidad Diaria = F x Plazo en días Donde: F = 0.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L. bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. 2 Si el contratista o su personal. dicho impedimento. conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. de acuerdo a la siguiente fórmula: 0. Se considera justificado el retraso. impidiéndole anotar las periodo por cada día de LA OBRA. ocurrencias. o de ser el caso. ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra. CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato. Tanto el monto como el plazo se refieren. LA OBRA.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o. conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades. CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes. Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: Penalidades N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 1 En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no 0. profesional a ser reemplazado. al contrato o ítem que debió ejecutarse. se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados. de conformidad con los artículos 32. se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. De darse el caso. según corresponda. y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado. del ítem que debió ejecutarse. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo. LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 136 y 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. y el artículo 135 de su Reglamento. serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente. 179 y 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o..9 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. Facultativamente....00). o un arbitraje ad-hoc....P. CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO Sólo en lo no previsto en este contrato. El arbitraje será de tipo [INDICAR INSTITUCIONAL O AD HOC] .. 20 000 000. según lo previsto en el inciso 45... 170. 177. CLÁUSULA DÉCIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad. N° 0003-2016-CSLP-MPI correspondan.... “LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA” 8 La entidad debe proponer el tipo de arbitraje mediante el cual resolverá las posibles controversias que surjan durante la ejecución del contrato.. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado las controversias que surjan durante la ejecución del contrato desde el inicio del contrato hasta la recepción total de la obra pueden ser sometidas a la Junta de Resolución de Disputas.. con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.. En caso se opte por un arbitraje institucional.. según el acuerdo de las partes se puede establecer que el arbitraje será institucional a cargo de determinada institución arbitral. según el acuerdo de las partes... en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial.. El Laudo arbitral emitido es inapelable... las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [. en su defecto..... siendo sus decisiones vinculantes para las partes.] DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte. IMPORTANTE: De conformidad con el artículo 185 del Reglamento para el perfeccionamiento del contrato y.. indicando si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único. una cláusula de solución de disputas a cargo de una Junta de Resolución de Disputas en aquellos contratos de ejecución de obra cuyos montos sean superiores a veinte millones de Soles (S/. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje. y demás normas de derecho privado. sin perjuicio de recurrir al arbitraje. 146. en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L.. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.. en el inciso 45. la oferta y las disposiciones del presente contrato.. según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 168. Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122. Las partes pueden pactar hasta antes del inicio de la ejecución de la obra. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato. en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable. 178.......... definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación. 37 . se puede incorporar en el contrato el convenio arbitral tipo de la institución arbitral elegida.. CLÁUSULA DECIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato: DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [. cuando corresponda. formalmente y por escrito.] al [CONSIGNAR FECHA]. cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 8 del Estado. De acuerdo con las bases integradas. 152.. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L.P. N° 0003-2016-CSLP-MPI ANEXOS 38 . . identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]... DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: Nombre o Razón Social : Domicilio Legal : RUC : Teléfono(s) : Correo electrónico : [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……........ Firma..........]... [……………..... según corresponda IMPORTANTE: Cuando se trate de consorcios........... postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]... MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L.. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal.....P............... N° 0003-2016-CSLP-MPI ANEXO Nº 1 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR Señores COMITÉ DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0003-2016-CSLP-MPI Presente. 39 . con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]..- El que se suscribe. esta declaración jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes del consorcio... [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] …………………………. Firma.. según corresponda IMPORTANTE: En el caso de consorcios.Conocer. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]... Ley del Procedimiento Administrativo General... en caso de resultar favorecido con la buena pro. declaro bajo juramento: 1. 5. N° 0003-2016-CSLP-MPI ANEXO Nº 2 DECLARACIÓN JURADA (ART. salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.- Mediante el presente el suscrito. 2. 3..No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado. así como en la Ley Nº 27444. 4.Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal. condiciones y reglas del procedimiento de selección.Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección. conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) Señores COMITÉ DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0003-2016-CSLP-MPI Presente.……………………….MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L.P. aceptar y someterme a las bases. 40 . cada integrante debe presentar esta declaración jurada.Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3. puede requerirse la presentación documentación que acredite el cumplimiento del Expediente Técnico. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L. el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]. según corresponda IMPORTANTE: Adicionalmente.………………….1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. conociendo todos los alcances y las condiciones existentes.…………………………. 41 . N° 0003-2016-CSLP-MPI ANEXO Nº 3 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Señores COMITÉ DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0003-2016-CSLP-MPI Presente.P. para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y. Firma..- Es grato dirigirme a usted. conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases. .... con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia............. me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO.. EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.. según corresponda 42 ...... N° 0003-2016-CSLP-MPI ANEXO Nº 4 DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Señores COMITÉ DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0003-2016-CSLP-MPI Presente........- Mediante el presente...P.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L........... [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……... Firma... Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común............ de acuerdo con las bases.. planos y cantidades referenciales contenidos en el expediente técnico que es parte de las bases. excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal. según corresponda IMPORTANTE: En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios.…………………. y que se valorizarán en función a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución”. así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar. no incluirán en el precio su oferta los tributos respectivos. Firma. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L. seguros. consignar lo siguiente: “El postor debe consignar en su oferta los precios unitarios ofertados considerando las partidas. transporte. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ………………………………. inspecciones. para hacer de su conocimiento que. de ser el caso. mi oferta es la siguiente: PRECIO TOTAL [CONSIGNAR PRECIO TOTAL CONCEPTO PRECIO UNITRIO DE LA OFERTA EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] TOTAL El precio de la oferta incluye todos los tributos. los costos laborales conforme la legislación vigente. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común.P. N° 0003-2016-CSLP-MPI ANEXO Nº 5 PRECIO DE LA OFERTA (MODELO) Señores COMITÉ DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0003-2016-CSLP-MPI Presente. 43 .- Es grato dirigirme a usted. pruebas y. sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta.. dado que cumplo con las condiciones siguientes: 9 1.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L.- Mediante el presente el suscrito. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal. generadoras de rentas de tercera categoría. ubicadas en la Amazonía. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]. y 4.. sociedades conyugales. N° 0003-2016-CSLP-MPI ANEXO Nº 6 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV Señores COMITÉ DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0003-2016-CSLP-MPI Presente..Que. 3. 9 En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales. 2.” 44 . declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037.P. al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía.………………………... Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta. esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. según corresponda IMPORTANTE: Cuando se trate de consorcios. Firma.Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ………………………….Que el domicilio fiscal de la empresa se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad).Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas). Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. Nombre. en caso de obtener la buena pro.. esta declaración debe ser con firmas legalizadas de los integrantes del consorcio.... de conformidad con lo establecido por el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.. sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2 IMPORTANTE: De conformidad con el artículo 31 del Reglamento... Asimismo.. así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones). sin decimales. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L.. 10 OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%] 11 OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%] TOTAL: 100% [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] . durante el lapso que dure el procedimiento de selección...... como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del procedimiento de selección y para perfeccionar el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0003-2016-CSLP- MPI... firma........P...... N° 0003-2016-CSLP-MPI ANEXO Nº 7 PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) Señores COMITÉ DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0003-2016-CSLP-MPI Presente.. Designamos al Sr.... 11 El porcentaje debe ser expresado en número entero.].... fijamos nuestro domicilio legal común en [.... 45 ...]...... identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]......... sin decimales........ sello y DNI del Nombre. nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio. Asimismo..........- Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable...…………………………………. …………………………………. 10 El porcentaje debe ser expresado en número entero...... [.... firma. .. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común...P.. Firma.............. Mediante el presente el suscrito.... según corresponda 46 ...... N° 0003-2016-CSLP-MPI ANEXO Nº 8 DECLARACIÓN JURADA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Señores COMITÉ DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0003-2016-CSLP-MPI Presente............ declaro bajo juramento que la información del plantel profesional clave propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente: DOCUMENTO N° DE TIEMPO DE NOMBRES Y NACIONAL DE CARGO Y/O FOLIO EXPERIENCIA APELLIDOS IDENTIDAD U OTRO ESPECIALIDAD DE LA ACREDITADA ANÁLOGO OFERTA [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……... postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]...............- De nuestra consideración...MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L... . 13 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.... 14 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL: OBJETO DEL 12 TIPO DE CAMBIO MONTO FACTURADO Nº CLIENTE N° CONTRATO FECHA MONEDA IMPORTE 13 14 CONTRATO VENTA ACUMULADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 20 TOTAL [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ………. según corresponda 12 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato......- Mediante el presente.... N° 0003-2016-CS-LP-MPI ANEXO Nº 9 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL Señores COMITÉ DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0003-2016-CSLP-MPI Presente.................. Firma....... Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común.................P. ......MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L.. N° 0003-2016-CS-LP-MPI ANEXO Nº 10 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES Señores COMITÉ DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0003-2016-CSLP-MPI Presente..... 48 ................- Mediante el presente.. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común..... Firma...P. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA L. 17 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. según corresponda 15 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato............... 16 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato...... el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: OBJETO DEL 15 TIPO DE CAMBIO MONTO FACTURADO Nº CLIENTE N° CONTRATO FECHA MONEDA IMPORTE 16 17 CONTRATO VENTA ACUMULADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……….............
Report "Lp 32016cslpmpi Obra Maurtua Bases Integradas 20160902 141715 979"