1ACTA DE INTEGRACION DE BASES PROCESO ADS-1-2012-IVP/AMBO 09-02-2012 En la Ciudad de Ambo , capital de Distrito, Provincia de Ambo y Región Huánuco, siendo a horas 10:00 de la mañana del día Nueve de Febrero del Año Dos Mil Doce; reunidos El Comité Especial Ad Hoc, designado mediante Resolución Nº 056-2011-MPA-IVP-GG, de fecha 22.12.2011, la misma que está conformado por los siguientes Ciudadanos: Ing. JORGE OMAR ALTAMIRANO PACHECO - Presidente Ing. LUIS ALBERTO CANTEÑO RIVERA - Miembro Econ. MILCA RUTH ESPINOZA JESUS – Miembro En este Acto el Sr. Presidente agradece la participación de los miembros integrantes e informa que no habiendo los postores presentados Consultas y Observaciones a las Bases Administrativas de el PROCESO ADS-1-2012IVP/AMBO, cuyo objeto es efectuar el proceso de selección para la CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE COCHACHINCHE-ANGASMARCA-AÑAYHUAGAS, distrito de Huacar, Provincia de Ambo. En este Acto El Comité Especial en pleno, ACUERDA INTEGRAR LAS BASES ADMINISTRATIVAS, en concordancia con el Art. 59° del RLC, como reglas definitivas y no podrán ser cuestionados en otra vía ni modificadas por Autoridad Administrativa alguna. Y se publicará acorde a la normatividad legal. Firman los presentes en señal de conformidad. EL COMITÉ ESPECIAL AD HOC 1 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación, Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche - Angasmarca - Añay - Huagas, Distrito de Huacar, Provincia de Ambo – Huánuco” . 2 BASES INTEGRADAS ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 001-2012-CE-IVP-AMBO PRIMERA CONVOCATORIA OBJETO : CONSULTORIA DE OBRA SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA “REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE COCHACHINCHE - ANGASMARCA - AÑAY - HUAGAS, DISTRITO DE HUACAR, PROVINCIA DE AMBO - HUÁNUCO”. AMBO, FEBRERO del 2012 2 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación, Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche - Angasmarca - Añay - Huagas, Distrito de Huacar, Provincia de Ambo – Huánuco” . 3 SECCIÓN GENERAL DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 3 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación, Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche - Angasmarca - Añay - Huagas, Distrito de Huacar, Provincia de Ambo – Huánuco” . 4 CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 1.1 CONVOCATORIA Se efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 51° del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma. 1.2 − − BASE LEGAL Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias. Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Código Civil. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE. Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso. Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases. 1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (01) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento. La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme − − − − − − − − − 4 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación, Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche - Angasmarca - Añay - Huagas, Distrito de Huacar, Provincia de Ambo – Huánuco” . 5 al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado. MUY IMPORTANTE: Para participar de un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono. De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE. 1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un período mínimo de tres (3) días hábiles contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55º y 57º del Reglamento. 1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES La decisión que tome el Comité Especial, con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en los Artículos 54º, 55º, 56º y 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección. El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones. La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato. MUY IMPORTANTE: No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes. 1.6 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD De conformidad con el artículo 28º de la Ley, los observantes tienen la opción de solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al Titular de la Entidad, dentro de los tres 5 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación, Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche - Angasmarca - Añay - Huagas, Distrito de Huacar, Provincia de Ambo – Huánuco” . considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el Artículo 26° de la Ley. bajo responsabilidad. Corresponde al Comité Especial. catálogos o similares. integrar las Bases y publicarlas en el SEACE. una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han presentado. sino además. conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento. acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado. 1. Igualmente. cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones y del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. Distrito de Huacar. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.Angasmarca .Huagas.7 INTEGRACIÓN DE LAS BASES El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección.6 (3) días hábiles siguientes a la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE. . cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el pronunciamiento a través del SEACE será no mayor de ocho (8) días hábiles. Este plazo es improrrogable y será contado desde la presentación de la solicitud de elevación de Bases. de ser el caso. tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . en su defecto. 6 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento sobre las observaciones a las Bases es indelegable.Añay . siempre que el valor referencial del proceso sea menor a trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias. bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.8 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCES DE LAS PROPUESTAS Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de las propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial. 1. bajo responsabilidad. Provincia de Ambo – Huánuco” . cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal con anterioridad a la etapa de formulación de consultas y/u observaciones. salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos. instructivos. el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases. no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna. De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento. Las Bases Integradas. y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad. cuando el mismo observante considere que el acogimiento declarado continúa siendo contrario a lo dispuesto por el Artículo 26° de la Ley. deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial. cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos.10 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente: a) La oferta económica. deberá tenerse en cuenta lo siguiente: “Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem. Provincia de Ambo – Huánuco” . así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados.Huagas.Angasmarca . éstos podrán ser llenados por cualquier medio. Distrito de Huacar. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.9 ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Los participantes presentarán sus propuestas. pruebas y. los costos laborales conforme a la legislación vigente. Asimismo. bajo responsabilidad del Comité Especial. 7 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. en el día y horario señalados en las Bases. 1 Esta disposición sólo deberá ser adicionada cuando se convoque el proceso de selección según relación de ítems. una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro. 1.7 que podrá ser presentada en el idioma original. . el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE. de ser el caso. transportes. incluyendo el manual. NOTA 1 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: En caso de convocarse según relación de ítems. En el caso que la propuesta del postor no fuera admitida. en nuevos soles. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. En caso de la descalificación de propuestas. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable. el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE. debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin. lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos”1. 1. llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno. seguros.Añay . incluidos todos los tributos. debiendo devolverse los sobres que contienen la propuesta técnica y económica. inspecciones. con cargo y en sobre cerrado. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos. de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica. excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. en la dirección. La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica. b) Garantía de seriedad de oferta 1. conforme a los criterios establecidos para cada factor. según la siguiente fórmula: Pi = Om x PMPE Oi Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta económica i Om = Propuesta económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje máximo de la propuesta económica 1.8 El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes: Propuesta Técnica : 100 puntos Propuesta Económica : 100 puntos 1. teniéndose por no presentada.11. 1. conforme lo establece el artículo 33º de la Ley. Distrito de Huacar. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional.Añay . el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes.11.2 Evaluación Económica Si la propuesta económica excede el valor referencial será devuelta por el Comité Especial.Huagas. .1 Evaluación Técnica Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases.11. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.11 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS La evaluación de propuestas se realizará en dos (02) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica. Sólo a aquellas propuestas admitidas.Angasmarca . se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre la sumatoria de las propuestas técnica y económica de los postores con domicilio en la 8 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. Provincia de Ambo – Huánuco” .3 Bonificación en el puntaje total A solicitud del postor. A continuación. Al terminar el acto se levantará un acta. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP. En el caso que se haya presentado una sola oferta.12 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO El Comité Especial consolidará en un cuadro comparativo. 1. la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial.Huagas. el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento.Angasmarca . IMPORTANTE: Dicha bonificación adicional se aplicará siempre que los postores beneficiados hayan presentado la Declaración Jurada del Anexo Nº 06 incluida en la sección específica de las presentes Bases. sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. 1. bajo responsabilidad del Comité especial. 9 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. Provincia de Ambo – Huánuco” . Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche .13 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas.9 provincia donde se prestará el servicio objeto del proceso de selección o en las provincias colindantes. detallando los resultados de cada factor de evaluación. de ser el caso. indicando además las propuestas descalificadas. El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo. así como la determinación del puntaje total. Adicionalmente. debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena pro y el cuadro comparativo. Distrito de Huacar. . El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.Añay . El otorgamiento de la Buena pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE. se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento. se podrá notificar a los correos electrónicos de los postores de ser el caso. el mismo día de su realización. el puntaje obtenido en las propuestas técnicas y su correspondiente orden de prelación. La evaluación de las propuestas económicas. el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento. el Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico mínimo requerido en las Bases. En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen. 10 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.10 1.Huagas. a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho. podrán impugnarse ante el Tribunal Contrataciones del OSCE. La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN 2. desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato. Con independencia del valor referencial del proceso de selección. Provincia de Ambo – Huánuco” . Distrito de Huacar.1 Recurso de apelación A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección. y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad. El recurso de apelación se presentará ante la Entidad que convocó el proceso de selección que se impugna. El Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación pública.14 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento.Angasmarca .2 Plazos de interposición del recurso de apelación La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro. . El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado.Añay . 2. citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases.3 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales. Provincia de Ambo – Huánuco” . 3. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar. Distrito de Huacar. para suscribir el contrato.Angasmarca . 11 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida.2 VIGENCIA DEL CONTRATO En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento. a través de su representante legal.11 CAPÍTULO III SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 3. ya sea directamente o por medio de su apoderado. Es responsabilidad del postor el permanente seguimiento del respectivo proceso en el SEACE. la Entidad deberá. el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles. y tratándose de persona jurídica. dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro. de ser el caso.Añay . irrevocables y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad.Huagas.” El contrato será suscrito por la Entidad. tratándose de persona natural. . y por el postor ganador de la Buena Pro. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados. el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. DE LOS CONTRATOS Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro. 3. solidarias. además de los documentos previstos en las Bases. a través del funcionario competente o debidamente autorizado. se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148° del Reglamento. “La citación al postor ganador de la buena pro para la suscripción del contrato se notificará de manera electrónica a través del SEACE. Según el artículo 141° del Reglamento. Garantía de fiel cumplimiento. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación final y se efectúe el pago correspondiente. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado. emitida por una empresa autorizada y sujeta bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca. conforme el artículo 158° del Reglamento. lo siguiente: Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. de conformidad con lo establecido en el artículo 139° del Reglamento. cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidación final. Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.1. Huagas. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora. 3. los que en ningún caso excederán en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio y las causales para la resolución del contrato.7 ADELANTOS Se podrá establecer adelantos directos al contratista. en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento. hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o. tales como mantenimiento. la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro. se otorgará una garantía adicional por este concepto. Esta garantía puede ser renovada. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche .4.2 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias. la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. según el monto establecido en las presentes Bases.4.1. . El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta.4 DE LAS GARANTÍAS 3. razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. 12 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento. con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato. 3. Provincia de Ambo – Huánuco” . 3. El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. de ser el caso.Angasmarca . reparación o actividades afines. del ítem que debió ejecutarse. Distrito de Huacar.6. De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento. siempre y cuando sean objetivas.12 3. Luego de consentida la Buena Pro.3 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento. 3.Añay . 3. con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada.Huagas. salvo que.10 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente. informes o similares. contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. que hayan aportado adicionalmente. el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio. Para tal efecto. Plazos para los pagos La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio. En caso de retraso en el pago. o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos.Añay . Provincia de Ambo – Huánuco” .11 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado el servicio no exonera al 13 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. por razones de mercado. estudios. Distrito de Huacar. En el supuesto que no se entregue el adelanto en dicha oportunidad. sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponden a los autores de los proyectos. estudios.9 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD La Entidad es responsable frente a EL CONTRATISTA de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación. así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774º del Código Civil. el responsable de dar la conformidad de la prestación de los servicios. 3. el pago del precio sea condición para la realización del servicio. . el contratista tiene derecho a solicitar prórroga del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche .8 PAGOS La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los servicios prestados. 3. 3. La Entidad podrá realizar pagos periódicos al contratista por los servicios contratados en cumplimiento del objeto del contrato.13 La entrega de adelantos se hará en la oportunidad establecida en las Bases.Angasmarca . Las Bases podrán especificar otras formas de acreditación de la obligación. Los montos entregados tendrán el carácter de pagos a cuenta. el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48° de la Ley. informes o similares. siempre que ésta afecte realmente el plazo indicado. en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato. deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos. siempre que estén fijados en las Bases y que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de la prestación de los servicios. así como por las disposiciones legales vigentes.Añay . Provincia de Ambo – Huánuco” . entre otros. 14 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación.14 CONTRATISTA de sus responsabilidades. Distrito de Huacar. no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento. de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley.12 DISPOSICIONES FINALES Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección. liquidación del contrato. un plazo de responsabilidad no menor de un (01) año. Las Bases deberán establecer el plazo máximo de responsabilidad del contratista. 3. contratación. entre otros. conformidad. pago. que establece.Huagas. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche .Angasmarca . . Provincia de Ambo – Huánuco” .Huagas. .Añay . Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche .15 SECCIÓN ESPECÍFICA CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 15 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. Distrito de Huacar.Angasmarca . 6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Ordinarios Donaciones y Transferencias del FONIPREL. 1. Distrito de Huacar.32 (Ochenta Mil Seiscientos Sesenta y Dos con 32/100 Nuevos Soles) Valor referencial S/. El valor referencial ha sido calculado al mes de Noviembre del 2011. incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. 16 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. 89.4 VALOR REFERENCIAL El valor referencial asciende a S/. Departamento de Huánuco 1.80 (Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Veinticuatro con 80/100 Nuevos Soles) Las propuestas que excedan el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) del mismo serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. .80. Los límites máximos y mínimos del valor referencial ascienden a: 90% del valor referencial S/.ANGASMARCA-AÑAY-HUAGAS” DISTRITO DE HUACAR. 89. MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE COCHACHINCHE.1 ENTIDAD CONVOCANTE Nombre: INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE AMBO RUC N°: 20489615925 1.Huagas. PROVINCIA DE AMBO-HUANUCO 1.624. Provincia de Ambo.662.Angasmarca .Distrito de Ambo.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría para la Supervisión de la Obra “REHABILITACION.2 DOMICILIO LEGAL Jirón 28 de Julio 574 Interior “A”.80 (Ochenta y nueve mil seiscientos veinticuatro con 80/100 Nuevos Soles). Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . del 22 de Diciembre del 2011. 1.Añay .16 CAPÍTULO I GENERALIDADES 1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución N° 055-2011-MPA-IVP-GG. Provincia de Ambo – Huánuco” .624. Código Civil.17 1.Añay . Ley Nº 27972. .Angasmarca . Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017.9 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 270 días calendarios. Ley Nº 28015. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña y Microempresa. Distrito de Huacar. modificatorias y conexas.8 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS El servicio a contratar está definido en los Términos de Referencia que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III. Ley Orgánica de Municipalidades.10 BASE LEGAL Ley Nº 29812 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.Huagas. Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado. Ley N° 27444. aprobado por Decreto Supremo N° 1842008-EF. Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 1. Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias. Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27806. 1. 1.7 SISTEMA DE CONTRATACIÓN El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 17 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. de ser el caso. Provincia de Ambo – Huánuco” . Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Convocatoria……………………. Integración de Bases……………………………………………:09/02/2012 Presentación de Propuestas………………………………… : 17/02/2012 En la oficina de la Mesa de partes del IVP. 2.50 4. previo pago la suma S/.00 0. Provincia de Ambo – Huánuco” .. PRECIO UNITARIO PARCIAL (S/.…………… :08/02/2012. A Ciudad de Ambo.50 50.18 CAPÍTULO II DEL PROCESO DE SELECCIÓN 2.10 0.AMBO. se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso.Añay .10 4. el nombre y firma de la persona que recibe las Bases así como el día y hora de dicha recepción.00 COPIAS A4 REPRODUCCION DE BASES COPIAS A4 COPIAS DE PLANOS COPIAS A1 9.Interior “A”. Región Huánuco.) de en de en DESCRIPCION CANTIDAD RESUMEN DEL EXPEDIENTE TECNICO 55.Huagas. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche .00 (Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación caja de la entidad.00 40. sito en el Jr. 28 de Julio 574. .Ambo Calificación y Evaluación de Propuestas………………… : 20/02/2012 Otorgamiento de la Buena Pro…………………………: 20/02/2012 a través del SEACE.2 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES El registro de los participantes se realizará en Oficina del IVP-AMBO. las fechas señaladas en el cronograma.Angasmarca . Absolución de consultas y/u Observaciones a las Bases ……………………. en el horario de 08:00 a 16:00 horas.00 40. sito en la – Plaza Armas – Jr. 18 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. Provincia de Ambo.00 COSTO TOTAL En el momento de la entrega de las Bases al participante. Distrito de Huacar.………………………: … 31/01/2012 Registro de participantes………………………………………: Del 01/01/2012 a 10/02/2012 Formulación de consultas y/u Observaciones a las Bases……………………………………: Del 01/01/2012 al 03/02/2012. 28 DE Julio 574 Int. 50.50 5.……. en el día y horario señalados en las Bases. en el horario de 08:00 a 16:00. 2.Angasmarca .3 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES Las consultas y observaciones se presentarán por escrito. 28 de Julio Nº 574. Provincia de Ambo. sito en la – Plaza de Armas – Jr. Provincia de Ambo – Huánuco” .Ambo Att.4 ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Los participantes presentarán sus propuestas en sobre cerrado. A . SOBRE N° 1: Propuesta Técnica.Primera Convocatoria . El sobre será rotulado: Señores Comité Especial Ad Hoc INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE AMBO Plaza de Armas Jr. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche .19 2. Distrito de Huacar.Servicios de Consultoría para Supervisar la Ejecución de la Obra: “Rehabilitación y Mejoramientode la Trocha Carrozable de Cochachinche – Angasmarca .: Comité Especial ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 001-2012-MPA-IVP/AMBO/CE . bajo responsabilidad del Comité Especial. debidamente fundamentadas.Huagas. 28 de Julio 574 Int. ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad. en las fechas señaladas en el cronograma. Int. A Ciudad de Ambo. Región Huánuco. . conforme a lo indicado en la sección general de las presentes Bases. en la dirección. Distrito de Huacar. Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 001-2012-MPA-IVP/AMBO/CE. debiendo estar dirigidas al Presidente del Comité Especial Ad Hoc de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 001-2012-MPAIVP/AMBO/CE.Huagas.Añay .Añay .Provincia de Ambo – Huánuco” SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR 19 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. la siguiente documentación: Documentación de presentación obligatoria: a) b) Copia simple del Certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. Distrito de Huacar. esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. Int.Huagas. además de un índice de documentos.Angasmarca . cada integrante debe presentar esta declaración jurada.Añay . salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.20 SOBRE Nº 2: Propuesta Económica.Primera Convocatoria . .Ambo Att.Huagas. (Anexo Nº 04) 20 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación.Añay . Distrito de Huacar. de ser el caso. el domicilio común y el porcentaje de participación. Cuando se trate de Consorcio. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche .Provincia de Ambo – Huánuco” SOBRE N° 1: PROPUESTA ECONOMICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR 2.Servicios de Consultoría para Supervisar la Ejecución de la Obra: “Rehabilitación y Mejoramientode la Trocha Carrozable de Cochachinche – Angasmarca . 28 de Julio Nº 574. Registro de Consultor de Obras.: Comité Especial ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 001-2012-MPA-IVP/AMBO/CE . El sobre será rotulado: Señores Comité Especial Ad Hoc INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE AMBO Plaza de Armas Jr. (Anexo Nº 01) Declaración Jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente Sección(Anexo Nº 02) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.PROPUESTA TÉCNICA: Se presentará en un (1) original y dos (2) copias El sobre Nº 1 contendrá. el representante común. (Anexo Nº 03) En el caso de consorcios. consignando los integrantes. Declaración Jurada de datos del postor. Provincia de Ambo – Huánuco” .5 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS SOBRE Nº 1 . A . c) d) e) Promesa Formal de Consorcio. 21 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones. Documentación de presentación facultativa: a) b) Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa REMYPE. se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria. deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad. suscripción y ejecución del contrato. Provincia de Ambo – Huánuco” . Para la acreditación del factor “Cumplimiento del servicio por el postor”. Para la acreditación del factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto” deberá requerirse: Constancias o certificados. con amplias y suficientes facultades. por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.Añay . (Anexo Nº 05) MUY IMPORTANTE: La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta. deberá acreditarse con Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor en los que el servicio se haya efectuado sin que se haya incurrido en penalidades. c) Si el postor fuera una persona natural. . En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas.21 La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. según el Anexo Nº 8. podrá acreditarla también como personal propuesto para el servicio. de ser el caso. Distrito de Huacar.Huagas. la experiencia que se acredite como tal. Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . podrá presentarse una solicitud de bonificación por parte de los postores con domicilio en la provincia o en las provincias colindantes donde se prestará el servicio. si fuera el caso.Angasmarca . Documentos para la aplicación de todos los factores de evaluación: Para la acreditación de los factores “Experiencia en la actividad” y “Experiencia en la especialidad” deberá requerirse: Contratos con su respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. d) En el caso de servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao. f) Declaración Jurada de plazo de ejecución de la consultoría de obra. tributos. El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses. 22 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. caso contrario se considerará como no presentada (Anexo Nº 07). .00 (Un Mil y 00/100 nuevos soles). 1. inspecciones. Provincia de Ambo – Huánuco” . el que no podrá tener borradura alguna.Añay . será presentado por el ganador de la buena pro como requisito para la suscripción del contrato.000. El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. 2. transporte. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche .22 SOBRE Nº 2 . seguros.Huagas. El monto total de la propuesta será en soles. gastos generales. o cualquier otro concepto. enmendadura o corrección.80 = 0.Angasmarca . la garantía de seriedad de oferta será formalizada mediante una CARTA FIANZA. pruebas.20 2 De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original. obtenido de la siguiente fórmula: PTPi = c1 PTi + c2 PEi Donde: PTPi PTi PEi = Puntaje total del postor i = Puntaje por evaluación técnica del postor i = Puntaje por evaluación económica del postor i En el caso de servicios de consultoría se aplicarán las siguientes ponderaciones: c1 c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica =0. utilidad. El Presupuesto detallado. Distrito de Huacar. Estas garantías pueden ser renovadas. el cual deberá incluir todos los impuestos. b) Garantía de seriedad de oferta por un monto de S/.PROPUESTA ECONÓMICA2 El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria: a) Oferta económica en letras y números. caso contrario la propuesta económica será desestimada. computados a partir del día siguiente a la presentación de las propuestas. El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones. mediante carta fianza.6 Determinación del Puntaje Total Una vez evaluadas la propuesta técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso. Código de Cuenta Interbancario (CCI). 2.Huagas. Detalle de Precios Unitarios Asimismo. Distrito de Huacar. 28 de Julio 574. Certificado de habilidad de los profesionales propuestos. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa. los siguientes documentos 3: a) b) c) d) e) f) g) Copia de DNI del Representante Legal.8 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el plazo de 05 días hábiles. adjuntando a su solicitud la carta fianza por este concepto y el comprobante de pago correspondiente. 2.23 A solicitud del postor. . Provincia de Ambo – Huánuco” . Copia del RUC de la empresa.9 ADELANTOS La Entidad podrá entregar Adelantos al Contratista siempre en cuando exista la opinión favorable del área usuaria para la realización del mismo. 23 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. el Contratista dentro de los ocho (8) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar. De ser favorable el informe. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizadas. se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre la sumatoria de las propuestas técnica y económica de los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio objeto del proceso de selección o en las provincias colindantes. podrá solicitar formalmente la entrega del adelanto.Angasmarca .ambo.Añay . hasta la amortización total del adelanto otorgado. de corresponder.Interior A. entre otros. La citada documentación deberá ser presentada en la Oficina de Logística del Instituto Vial Provincial de Ambo. IMPORTANTE: Dicha bonificación adicional se aplicará siempre que los postores beneficiados hayan presentado la Declaración Jurada del Anexo Nº 8. 2. incluida en la sección específica de las presentes Bases. sito en el Jr. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . el postor ganador de la buena pro deberá presentar una Carta Fianza para efectos de garantizar el fiel cumplimiento del contrato. 3 Cada Entidad deberá definir si solo requerirá de la presentación de estos documentos o adicionar algún otro. deberá requerirse.7 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Adicionalmente. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP. sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. conforme al artículo 141º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria. contra la presentación de una garantía emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses. Añay . REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 1. MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE COCHACHINCHE-ANGASMARCA-AÑAY-HUAGAS. DISTRITO DE HUACAR. . 2.12 REAJUSTE DE LOS PAGOS No se considera Reajuste de Pagos. según especificaciones técnicas referidas en los Términos de Referencia. la Entidad deberá contar con la siguiente documentación: Recepción y conformidad del Órgano de Administración Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada. ENTIDAD CONVOCANTE Instituto Vial provincial de Ambo. CAPÍTULO III TÉRMINOS DE REFERENCIA 1. GENERALIDADES. 2.”. para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista.24 La Entidad entregará el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . Factura 2. OBJETIVO La presente Adjudicación Directa Selectiva.Huagas. Distrito de Huacar.Angasmarca .11 FORMA DE PAGO De acuerdo con el artículo 176º del Reglamento. PROVINCIA DE AMBO-AMBO.10 PLAZO PARA EL PAGO La Entidad se compromete a efectuar el pago al contratista en un plazo máximo de 10 (diez) días calendario de otorgada la conformidad de recepción de la prestación. 2. Provincia de Ambo – Huánuco” . 24 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. Amortización del Adelanto El Adelanto Directo otorgado al Contratista será amortizado proporcionalmente. tiene por objeto seleccionar al Consultor que proporcione sus Servicios profesionales para Supervisión de la Obra: “REHABILITACION. en cada uno de los pagos que se efectúen por la aprobación de los informes presentados. Normas Ambientales. para la Evaluación y Calificación de postores. cumpliendo con las Normas de Construcción. BASE LEGAL La presente Adjudicación Directa Selectiva se rige por las siguientes disposiciones legales: to del Sector Público para el ejercicio fiscal 2012 Estado.Angasmarca . así como la calidad de los materiales que intervienen en las obras. ambiental. dando su conformidad y en caso necesario proponer alternativas y/o soluciones. control técnico. conforme a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal. entre otros. . así como el control físico de los mismos. verificando constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos. de ser el caso. El software a utilizar será previamente aprobado por la ENTIDAD. Normas de Seguridad y reglamentación vigente.25 Estas bases establecen los criterios y procedimientos que seguirá el IVP_AMBO. 25 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. su inventario detallado y actualizado. cuando las condiciones de la obra lo requieran. ALCANCES DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN. sobre la permanencia en la Obra de los equipos y maquinaria. Asesoramiento técnico. así como sus potencias y rendimientos. así como para la selección del Consultor ganador.Huagas. legal. MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE COCHACHINCHEANGASMARCA-AÑAY-HUAGAS. Mantener la estadística general de la obra y preparar Informes Mensuales. legal y servicios profesionales especializados. PROVINCIA DE AMBO-AMBO. administrativo y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administración del Contrato de Ejecución de Obra. presentando en los informes correspondientes. diseño de mezclas y diseños en general. Deberán además. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . Ejecución integral del control y supervisión de la obra. verificar antes del inicio de las obras. persona Natural o Jurídica que se encargará de la Supervisión. Distrito de Huacar. Provincia de Ambo – Huánuco” . contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución de las mismas. Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentación que conforma el Expediente Técnico. contable. Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Supervisor.Añay . Controlar el Avance de la Obra a través de un Programa PERT-CPM y Diagrama GANNT con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión. económico. El Supervisor suministrará totalmente los servicios necesarios para la supervisión y control de la obra: REHABILITACION. Estos servicios comprenderán todo lo relacionado con la Supervisión. Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos. 3. la supervisión y control de esta obra estará obligado a: Revisar el expediente técnico del proyecto materia de ejecución y formular oportunamente las recomendaciones. Vigilar y hacer que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad del personal involucrado en las obras. Revisar los estudios de Mecánica de Suelos. llevar un control especial e informar a la ENTIDAD. complementaciones y/o modificaciones. así como los probables presupuestos adicionales y deductivos de la obra. El control deberá ser diurno y nocturno. las características de los materiales de canteras para los diferentes usos. los cuales deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos. 2. DISTRITO DE HUACAR. Incluir asimismo los problemas presentados y las soluciones adoptadas. Seleccionar al consultor. Provincia de Ambo – Huánuco” .Huagas.Añay . 2. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR A continuación se presenta una relación de las actividades del Supervisor.2 Revisión del Expediente Técnico.1.Angasmarca . Revisar y presentar oportunamente. • Revisión del Programa de Obra. • Informe de Revisión de la Propuesta Técnico Económica del Contratista.1.3 Revisión de la Oferta Técnico Económica del Contratista • Precios Unitarios Ofertados o de Obra. • Revisión del Plan de Seguridad de Obra. 2. Recomendar y asesorar a la ENTIDAD en lo referente a Sistemas Constructivos. emitir pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el Residente de Obra. Revisión. Durante la etapa previa. • Cronograma de Uso de Equipos. ejecución y recepción de Obra el Supervisor tomará en cuenta para la conservación ambiental.26 - - Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra (CAO). 2. . • Compatibilización del Expediente Técnico con la Absolución de Consultas. • Cronograma de Obra.1. corregidos y/o modificados serán aprobados con la suscripción de los documentos.1. Distrito de Huacar. 2.1. En caso que el supervisor no haya sido contratado.1 Actividades previas a la ejecución de la obra.4 Apertura del Cuaderno de Obra 26 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. por el representante del Contratista y el Jefe de la Supervisión. Estos calendarios revisados y de ser el caso. los informes y/o expedientes sobre ampliaciones de plazo y otros dentro del período previsto en la normatividad que rige los Contratos. la revisión y aprobación estará a cargo de la ENTIDAD. verificación y ejecución de los trazos y niveles topográficos en general.1. sin que sea limitativa debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades para enriquecer su propuesta. • Cumplimiento de Seguros de Obra.1 Movilización e Instalación del Supervisor en Obra. las medidas ambientales exigidas en el Estudio de Impacto Ambiental y Especificaciones Técnicas del Proyecto.1.1. 2.1. • Cronograma de Adquisición de Materiales.1. • • • • • • Conocimiento del Expediente Técnico Revisión de la Ingeniería Básica Revisión de la Ingeniería de Detalle Verificación de los Permisos Otros Informe de Revisión del Expediente Técnico 2. el Calendario de Adquisición de Materiales y Utilización de Equipos Mecánicos que el Contratista presenta a la ENTIDAD antes de la firma del Contrato. • Documentación del Ingeniero Residente así como del Plantel de Profesionales destacados en Obra. • Verificación de Rendimientos. Equipos. 2. Control de Ruidos.1. Supervisión de las Partidas del Expediente Técnico. • Asesoramiento por controversias con el contratista y terceros por daños.1. Control de Agentes Contaminantes.4 Control de Medio Ambiente • • • • • • • • • • Demarcación y Aislamiento de Área de Trabajo.1. Distrito de Huacar.27 2.económica de la obra. Revisión de las Instalaciones.2. Provincia de Ambo – Huánuco” . Evaluación de los Procesos Constructivos. Política de Campamento de la Obra. 2. También. • Suscripción del Acta de Entrega del Terreno Como resultado de la evaluación in situ y la verificación de la concordancia del expediente técnico y propuesta técnica .1. Almacenamiento de Materiales.Huagas.Añay . 2. . Materiales y Personal. Realización de Pruebas de Control de Calidad en Materiales y Equipos.5 Entrega del Terreno • Asesoramiento en la Entrega del Terreno. Información y Comunicación Social.1.1. Recomendaciones sobre Cambios y Modificaciones al Expediente Técnico Control de Uso de Equipos.1.1. Realización de Ensayos de Laboratorio. • Presentación de Informes y valorizaciones mensuales y otros que requiera la entidad.2. si fuera necesario. 2.3 Control de Avance de la Obra • Control de la Programación de Obras. Uso de Canteras. Rutas Alternas.2 Control de Calidad de la Obra • • • • Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico.2 Actividades durante la ejecución de las obras. • Delimitación del Área de Trabajo y Ubicación de Puntos de Control Topográfico.1 Control Técnico de la Obra • • • • • • • Plan de Trabajo.Angasmarca . el supervisor deberá proponer modificaciones al proyecto original.5 Control de Seguridad 27 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. Limpieza de la Obra. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos que correspondan. 2.2.2. 2. Revisión y Aprobación de Diseños de Ejecución.2. Eliminación de Material Excedente. debe advertir los posibles adicionales que pudieran generarse como consecuencia de mayores metrados o actividades no considerados en el expediente técnico. 1 Fecha de Recepción de Obra 28 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. • Control de Pago de Valorizaciones. Informe final y presentación de liquidación de Contrato de Supervisión. Provincia de Ambo – Huánuco” . 2.2.7 Otras actividades: • Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control topográfico durante la construcción.1. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . • Valorizar mensualmente las obras ejecutadas según presupuesto del proyecto. • Análisis de los Precios Unitarios para Partidas Nuevas y negociación con el Contratista. • Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato. • Efectuar. • Verificación de Facilidades de Emergencias Médicas. • Asistir y participar en las reuniones que organice la ENTIDAD.Huagas. • Programar y coordinar reuniones periódicas con el Residente de Obra. Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.1. • Ejecutar pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno según diseño. 2. • Procedimientos de Emergencia. • Control de Materiales de Construcción. • Informe de Accidentes. técnico.1.Añay . obrero y otros) • Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra. Copia de este archivo será entregado a la ENTIDAD. • Control de Cartas Fianzas. • Comprobación del Pago de Sueldos y Beneficios Sociales.Angasmarca . 2. con la Liquidación de Obra. .3 Actividades de recepción de la obra.6 Control Económico Financiero • Control de los Adelantos Directo y para Materiales. • Formulación de Adicionales y/o Deductivos de Obra. • Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos nocturnos. • Charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional. • Mantenimiento de Tránsito en Calles durante la Construcción. administrativo.3. 2.1. revisión de liquidación de obra.2. resumen de ensayos. • Sostener con los funcionarios de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la ENTIDAD una permanente comunicación sobre el estado de las obras y el desarrollo del Contrato. • Control del Cronograma Valorizado y Real.28 • Control de Accidentes de Obra. planos. relacionados con la ejecución de la obra. cuando este los requiera o las circunstancias lo determinen. Distrito de Huacar.) • Emisión de los informes especiales para la ENTIDAD. sustentándolos con la documentación técnico administrativa que los respalde (sustento de metrados. etc. 2.4 Liquidación de Obra • Conformidad de los Planos de Post construcción. • Revisión de los Metrados de Obra.Angasmarca . incluyendo modificaciones y adicionales.7 Otras actividades relacionadas: • La recepción de obra y la liquidación de contrato se ejecutarán dentro de los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.3. El informe 29 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. Comunicación del Levantamiento de Observaciones a La Ent idad.29 • Comunicación de Recepción de Obra a La Entidad.1.5 Presentar el Informe Final de la Obra. ampliaciones de plazo etc. . • La Memoria Descriptiva Valorizada. si fuera el caso. deben estar firmados en cada una de las hojas y planos tanto por el Jefe de Supervisión y el contratista.3. realizará una evaluación de la calidad de la obra. 2.Añay . conforme a los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.3.1. metrados finales. • Conformidad de los Metrados de Obra. • Antes de la recepción de la obra. 2. 2. • Revisión de la Memoria Descriptiva de la Obra. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . • El informe final incluirá la descripción de todo el p roceso de ejecución de la obra.. durante la recepción previa y final de la obra.1. • Conformidad de la Memoria Descriptiva. en el que incluirá el resultado estadístico del control de calidad de la obra ejecutada. 2.1.2 Previo a la recepción de Obra • Revisión de los Planos de post construcción de la Obra. 2. Supervisión del Levantamiento de las Observaciones.1. • Solicitar la conformación de Comité de Recepción. conformidad y/o reformulación de la Liquidación de Obra presentada por el contratista o elaboración de la liquidación de obra.6 Presentar la liquidación del contrato de supervisión de obra.1. • Presentar el Informe de Situación de la Obra. el Consultor.3. El Supervisor será en todo momento el asesor de la Comisión de Recepción. Distrito de Huacar. dentro de los cinco (05) días calendario posteriores a la anotación en cuaderno de obra que efectué el Ejecutor de Obra indicando que ha terminado la Obra y solicita la recepción de aquella. • Asesoramiento y participación en la recepción previa y final de la obra.Huagas. deberá entregar el informe de situación de la obra ejecutada.3. Provincia de Ambo – Huánuco” .3 Durante la recepción de la obra • • • • Suscripción del Acta con Observaciones. • Revisión. Recepción Final de Obra. Metrados Finales y Planos PostConstrucción presentados por el Residente de Obra. si fuera el caso.3. si fuera el caso. liquidaciones de obra y de su contrato. comunicando a La Entidad los vencimientos con un mes de anticipación.9 En el caso de Consorcio. 3. los Manuales Técnicos y Directivas correspondientes.Añay . 3.7 El Supervisor de Obra.4 El Supervisor de Obra mantendrá un control permanente sobre los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista. 3. el cual deberá ser entregado dentro de los 30 días siguientes a la Recepción final. 4. dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempeñar. en los plazos y condiciones fijados en los documentos contractuales.30 final incluirá recomendaciones para su mantenimiento y conservación. deductivos. 3. iniciará acciones judiciales pertinentes de ser el caso. debiendo reflejarse tanto en las valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas. las 30 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. • El Supervisor presentará la liquidación de su contrato dentro de los quince (15) días calendarios posteriores a la aprobación por parte de la Entidad.1 La Supervisión para el desarrollo de sus funciones.5 El Supervisor de Obra. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR 3. de la liquidación de la obra supervisada. debe hacer cumplir la normatividad vigente. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . será responsable de valorizar Obra Adicional en la planilla respectiva.6 El Supervisor de Obra no tendrá autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales. 3. informes mensuales y otros. las empresas integrantes son solidariamente responsables frente a la ENTIDAD. los Términos de Referencia. . realizando las pruebas de control requeridas. 3. 3. a partir de la finalización de sus servicios.3 Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas del Contratista. no en la planilla de Obra Contratada.2 El Supervisor de Obra será responsable de la entrega de valorizaciones. a no ser que medie autorización escrita y previa de La Entidad. de la idoneidad del personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten con óptima calidad. PROCEDIMIENTO DE CONTROL 4.Angasmarca . Provincia de Ambo – Huánuco” .1 El Supervisor de Obra será responsable de la calidad de los servicios que preste.Huagas. 3. adicionales. sino además a las que conforme a Ley le corresponden para lo cual la ENTIDAD. 3. Distrito de Huacar. si corresponde.8 El Supervisor de Obra será responsable del control de calidad de las Obras.10 Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no solamente a las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato. ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra. será legalmente responsable por el período de siete (07) años. 3. industria y normas técnicas American concrete instituto 4. el supervisor. 4.3 Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del Supervisor. Sin embargo.6 En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas. 4.3 El Supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico de las actividades. 5. Provincia de Ambo – Huánuco” . 4. en consideración a que entre el Supervisor y el Contratista debe haber una conjunción de esfuerzos eficientes orientados a que las obras sean ejecutadas de acuerdo a los Diseños y Especificaciones aprobadas en el expediente Técnico. la propuesta técnica y económica.. la Supervisión definirá los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados óptimos. deberán acreditar los títulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia necesaria para los cargos que desempeñarán en el Proyecto.1 El Supervisor deberá contar con la organización necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia y en su Propuesta Técnica. 4. 5.2 Los procedimientos de control se efectuarán de acuerdo a lo indicado en las especificaciones Técnicas del Expediente Técnico y cuando no estuviese especificado. por lo que se hará acreedor de la sanción y aplicación de penalidad indicada en el Contrato. relacionadas con la ejecución del Proyecto.31 Normas Técnicas de Control de la Contraloría General de la República. en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los parámetros exigidos.4 En su Propuesta Técnica. técnicos. Distrito de Huacar. así como. programación y calendario propondrá las pruebas y ensayos complementarios a los indicados en las Especificaciones que juzgue necesarios. administrativos y personal de apoyo. según el desarrollo de la construcción. 5. toda vez que el Contratista está en la obligación de terminar correctamente todos los trabajos. el Supervisor no se eximirá de la responsabilidad de estos resultados.Añay . se efectuará en cumplimiento a las normas peruanas vigentes y complementariamente a los siguientes dispositivos: Normas afines dictadas por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento Reglamento Nacional de Edificaciones Instituto de investigación. . Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . con pleno conocimiento del Expediente Técnico. documentos contractuales y demás disposiciones legales vigentes. reintegro o compensación alguna por dichos trabajos. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS QUE PROPORCIONARA EL CONSULTOR 5. siendo estos trabajos por cuenta del Contratista. aceros estructurales. no correspondiéndole pago. tecnología.2 El Supervisor proporcionará y dispondrá adecuadamente una organización de profesionales. etc. 31 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación.Huagas. la calidad de los equipos hidráulicos y electromecánicos y su instalación. velando por la calidad de la obra. sin que ello impida la adopción de nuevas pruebas.5 El Supervisor debe controlar permanentemente la calidad de rellenos y los concretos ejecutados por el Contratista. así como los medios de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones.Angasmarca . los cuales contarán con todas las instalaciones y mobiliario necesarios. Añay .32 5. no estando permitido cambios. chalecos. Provincia de Ambo – Huánuco” . festivos y jornadas nocturnas. Para este efecto. podrá solicitar cambios del personal del Supervisor. EL SUPERVISOR utilizará el personal calificado especificado en su Propuesta Técnica. el cambio de personal a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio.4 El Postor que obtenga la Buena Pro.Angasmarca . EL SUPERVISOR deberá proponer a la ENTIDAD con cinco (05) días hábiles de anticipación. administrativo y técnico. para la ejecución de los servicios en la etapa de supervisión de obra. Supervisor de Obra Ing. 01 Computadoras Personales Lap Top. 01 GPS. Debiendo considerarse el eventual trabajo en días domingos. deberá presentar a la firma del Contrato los certificados de habilidad otorgados por el Colegio de Ingenieros del Perú de los profesionales presentados en su propuesta. el Supervisor deberá conformar. . deberá obligatoriamente contar en el lugar de las obras. caso contrario se considerará aceptada la solicitud. 5. 01 Estación Total 3. cuando así lo requiera el Proyecto. 5. 5.12 El Supervisor. 5. se considerará como representante de la ENTIDAD. 2. cuando considere conveniente en beneficio del Proyecto. sin que esto signifique costo adicional al pactado en el Contrato.7 El personal técnico-administrativo del Consultor que trabaje para el Proyecto.8 Para la prestación de los servicios de Supervisión y Control. 4. 5. La Entidad se pronunciará en un plazo de ocho (08) días hábiles. salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. 5.9 El Supervisor con relación al Residente de Obra. 5.11 El personal del Supervisor deberá observar en todo momento las normas de seguridad vigentes en la obra. 01 Nivel Automático.5 Todo el personal asignado al Proyecto. Asistente de Obra Especialista en Obras Viales Especialista en Topografía Especialista en Medio Ambiente y Suelos UNIDAD MES MES MES MES MES CANTIDAD 8 8 8 8 8 5. Distrito de Huacar.10 La ENTIDAD. botas. con los siguientes recursos mínimos: 1. 32 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación.Huagas. la estructura básica de su propuesta será la siguiente: DESCRIPCIÓN Ing. 5. será específicamente indicado.6 Para la realización de las actividades. en cualquier momento. El nuevo personal profesional propuesto deberá reunir similar o mejor calificación que el profesional ofertado inicialmente. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . etc. un equipo profesional. deberá ser con carácter de dedicación exclusiva por el tiempo y en la oportunidad señalada en la Propuesta Técnica. debiendo todo el personal estar provistos de cascos. 01 camioneta 4x4. que mostrarán el estado de avance de la Obra.Huagas. Cuadro resumen de pagos a cuenta. • Programa de sus actividades para el mes siguiente. en una relación enumerativa más no limitativa. Distrito de Huacar.2Informes Mensuales de las actividades Técnico . • Personal y equipos empleados en la Supervisión de Obra. 8. • Gráficos y Fotografías. proporcionará apoyo al Supervisor en las coordinaciones que realice este con otros sectores. 6. Si corresponde. fecha en que fueron realizados. indicando ubicación. dentro de los primeros 07 días naturales del mes siguiente. El requerimiento mínimo de los equipos es de carácter obligatorio (podrá ser propio o alquilado y deberán permanecer en el lugar de las obras. justificaciones de retrasos en caso que los hubiese. adjuntando una ficha de información mensual y un resumen ejecutivo. DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. durante el período comprendido en el informe. El Supervisor de Obra presentará a la Entidad la siguiente documentación. • Estado contable del Contrato de Supervisión discriminado por partidas. 7. proponiendo soluciones para su corrección. RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD La ENTIDAD. resultados e interpretación estadística. indicarán medidas correctivas y responsabilidades. • Informe de las actividades de Supervisión ambiental realizadas durante el mes. 7.33 6.2.1 Área de Supervisión • Actividades desarrolladas por el Supervisor de Obra • Memoria explicativa de los avances de obra y asuntos más saltantes. para la ejecución de la obra. • Relación de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados por el Supervisor de Obra. Provincia de Ambo – Huánuco” . 7.1 Las valorizaciones mensuales por avance de obra del Contratista dentro del plazo estipulado por ley. 33 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . los siguientes aspectos: 7. 01 Impresora de formato normal (A4) 01 Impresora de formato (A3) 01 Plotter La acreditación de los ítem 1) a 8) se efectuara mediante facturas y compromiso de alquiler y/o compra. relación de Cartas Fianza vigentes.Añay . como resultado de la prestación de servicios: ETAPA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: 7. según el tiempo de utilización previsto en el presupuesto referencial).Angasmarca .Económico de la Obra. . estos informes se presentarán en un (01) original y dos (02) copias. debiendo contener además. Angasmarca . indicando variaciones con lo programado. Pronosticar los "avances" para el siguiente mes. Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el período respectivo. pudiéndose presentar: 34 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. comparación con el avance vigente. desempeño del personal asignado a la obra. si las hubiera. la Supervisión puede proponer una mejor estructuración y/o ampliación del contenido de los Informes. Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que ya adoptó. cuadros y gráficos que muestren el programa real en comparación con el programado. • Esta secuencia informativa no es limitativa. juicio crítico sobre la actuación del Contratista. explicando las causas que hayan motivado atrasos. adelantos y amortizaciones.34 • Copias de las comunicaciones más importantes intercambiadas con el Contratista o con terceros. Llevar record de índices de seguridad y accidentes de obra. breve descripción de los trabajos ejecutados. • Apreciaciones de la Supervisión. auxiliar y de apoyo. Estado de avance económico y financiero de la obra: incluirá los avances económicos por partidas. materiales y otros. tanto físico como valorizado. utilidad. y de las disposiciones tomadas para superarlos. . si las hubiese. sugiriendo la intervención de La Entidad. pero cuya decisión excediendo a sus facultades deberá resolverse a un nivel superior. bienes y servicios. cuadro y diagrama de avance mensual y acumulado por rubros o partidas genéricas (incluido adicionales y deductivos).2 Área Ejecutor o Contratista de Obra • Informe acerca de los avances físicos y valorizados del Contratista. gastos generales. según la propuesta del consultor. etc. El estado financiero de la obra incluirá un cuadro resumen de pagos a cuenta. Juicio crítico sobre la actuación del Ejecutor de Obra o Contratista en su conjunto. • Dará cuenta del trámite que con su opinión haya dado a los reclamos a planteamientos que el Contratista hubiera formulado. un cuadro de adelantos concedidos al Contratista y relación de Cartas Fianza vigentes.2. viáticos..Añay . métodos de construcción propuestos y/o ejecutados. Provincia de Ambo – Huánuco” .Huagas. 7. Distrito de Huacar. relacionado con el ritmo de avance de la obra. Comparará entre el avance programado y el realmente ejecutado. la Supervisión puede proponer una mejor estructuración y/o ampliación del contenido de los Informes y de común acuerdo y aceptación de la Entidad. Esta secuencia informativa no es limitativa. Presentar la documentación por la cual se certifique que los materiales y equipos cumplen con las especificaciones técnicas. desagregado en remuneraciones de personal clave. si lo considera indispensable. 7. abastecimiento de materiales a la obra. • Valorización mensual de los servicios de supervisión: Monto Global.3 Informes Especiales: Serán presentados dentro del plazo de tres días hábiles. etc. de común acuerdo y aceptación de la Entidad. movilizaciones. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . donde corresponda. • Las recomendaciones para la conservación de las obras. . la estructura de la liquidación final será la siguiente: .Valorizaciones Contrato Principal .Adicionales (de ser el caso) . En general.Presupuestos de Obra .Descripción de las obras y Cumplimiento de Metas . En dicho informe se indicará en qué fecha se produjo el término de la misma y. el Supervisor de Obra presentará el Informe de situación de la obra ejecutada dentro de los cinco (05) días calendario posteriores a la anotación en cuaderno de obra que efectúe el Ejecutor de Obra o el Contratista indicando que ha terminado la Obra y solicita la recepción de aquella. La Entidad establecerá el nuevo plazo de presentación del Informe.2 Informes de Situación de Obra (Previo a la Recepción de Obra).1 Informes Solicitados por la Entidad. el informe de revisión y conformidad de la Liquidación de la Obra. presentada por el Contratista.Valorizaciones Adicionales (de ser el caso) . por razones justificadas. El registro de las medidas y obras de protección y recuperación ambiental.3. Incluirá el resultado estadístico del control de calidad de la Obra ejecutada. distinguiendo los trabajos ejecutados.Cuaderno de Obra. de común acuerdo y aceptación de la Entidad. Asimismo.Panel Fotográfico (que muestre la secuencia constructiva) Esta estructura no es limitativa.3.Liquidación Final .4 Liquidaciones de Obra y Liquidación de Contrato: El Supervisor de Obra presentará a la Entidad.Añay .Resumen de Valorizaciones Deductivos (de ser el caso) .Angasmarca . Distrito de Huacar.3 Informe Final.Valorizaciones Deductivos (de ser el caso) . El resumen de rendimientos unitarios de los equipos y partidas. presentará la liquidación de su contrato. . Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . previo a la recepción de obra. de ser el caso.Planos Post-Construcción .Deductivos (de ser el caso) .Resumen de Valorizaciones Contrato Principal . informará respecto de las observaciones pendientes de cumplimiento. 7.Antecedentes de las obras . Revisión y conformidad a la Memoria Valorizada presentada por el Ejecutor de Obra o Contratista y de los Planos Post Construcción que haya presentado. ETAPA DE RECEPCION Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: 7. 35 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. la Supervisión puede proponer una mejor estructuración y/o ampliación del contenido de las liquidaciones de obra y de la Supervisión.Resumen de Valorizaciones Adicionales (de ser el caso) . .35 7. sí el Informe Especial amerita un plazo mayor.Conclusiones y Recomendaciones.3. incluirá: • • • • la medición final de la obra.Huagas. Provincia de Ambo – Huánuco” .Datos Generales . 7.Metrados valorizados y ejecutados . 2 Los plazos de ejecución del servicio deben computarse del siguiente modo: Etapa de Supervisión de la Obra.Angasmarca . la Entidad efectuará un pago al supervisor por la etapa de recepción y liquidación de obra. Distrito de Huacar. será responsable de la elaboración de la liquidación de obra sólo en caso el contratista no presentase dicha liquidación en el plazo previsto en el Artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”.Huagas. el plazo se inicia a partir del día siguiente de la fecha de culminación de obra. 11. copiado. sistema de comunicación. En el caso que el inicio del plazo del supervisor sea posterior a la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra.1 La provisión de oficinas.36 El supervisor. la misma que estará incluida en la oferta económica del postor. dado que. El Supervisor no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan en los presentes Términos de Referencia. 36 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. equipos. DE LOS PLAZOS DEL SERVICIO: 8. el inicio del plazo del supervisor será el día que se presente en la obra. INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD. recabar autorización expresa de la ENTIDAD. debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas. 8. tanto para la etapa de Revisión del Expediente Técnico como para la etapa de Supervisión de la obra.1 El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de su suscripción hasta que la liquidación quede consentida. Provincia de Ambo – Huánuco” .2 La Entidad podrá destacar personal en un número adecuado para trabajar con los equipos de la supervisión y recibir entrenamiento en las labores de campo. será responsabilidad de éste. 9. mobiliario.2 11. 10. topografía y laboratorio que requiera el Supervisor para la Obra.3 En el caso que la fecha de suscripción del contrato del supervisor externo sea igual o posterior a la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra. 8. bajo responsabilidad. Los viáticos y sueldos del personal destacado estarán a cargo de la Entidad. CONDICIONES GENERALES 11. 10.Añay . La ENTIDAD proporcionará al Supervisor toda la información necesaria disponible con relación al Proyecto. informática. . para lo que dictará las medidas adecuadas en el momento oportuno exigiendo su cumplimiento al Residente de Obra. Etapa de Recepción y Liquidación de Contratos. FACULTADES DEL SUPERVISOR 10. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . transporte. debe efectuarse el deductivo que corresponda en la Etapa de Supervisión de obra. 8.1 El Supervisor tendrá la obligación y el deber de hacer cumplir las Especificaciones Técnicas de Construcción. el plazo del servicio de consultoría para esta etapa se inicia a partir del inicio del plazo de ejecución de obra. 11. conjuntamente con la Liquidación Final y Cuadernos de Obra.Huagas. deberá entregar a la entidad todo el acerbo documental Técnico y Administrativo de la Obra. para verificar si estas cubren todos los aspectos de diseño y construcción. según la Legislación Nacional aplicable.8 El Supervisor revisará y evaluará las pruebas y ensayos de materiales realizados por el Residente de la obra. revisará los ensayos y resultados de las pruebas de laboratorio tomados durante el desarrollo del Proyecto. 11. quedando terminantemente prohibido que el Supervisor utilice el Laboratorio del Residente de Obra y/o que los ensayos los haga en forma conjunta.10 El Supervisor.Añay . ampliar dichos estudios. En los casos que sean necesarios. debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total. previa autorización de la Entidad. debiendo en caso necesario. 11. 37 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. Provincia de Ambo – Huánuco” . Asimismo. . 11.12 El Supervisor apoyará a la Entidad durante la contestación de las demandas arbítrales que pudieran generarse durante la ejecución y liquidación de la obra.4 El Supervisor podrá ser llamado en cualquier momento por la entidad para informar o asesorar en asuntos concernientes a la obra. 11. Tanto el Supervisor como el Residente utilizarán sus propios Laboratorios. 11.3 Toda información empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es de carácter reservada y no podrá ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de la entidad.7 El Supervisor hará una revisión detallada de la suficiencia de los diseños considerados en el expediente técnico. Distrito de Huacar. 11. asimismo de ser necesario será llamado para asesorar la presentación de exposiciones orales de la Entidad. durante el período de tiempo del Contrato de Supervisión y posibles ampliaciones del plazo. el Supervisor recomendará y complementará la modificación de los diseños considerados. En caso contrario. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . el Supervisor está obligado a informar a la entidad y recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias. Esto no exime al Supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolución de consultas en relación con la Obra.6 El Supervisor efectuará una revisión detallada de las especificaciones de construcción.5 El Supervisor deberá absolver las consultas del contratista con conocimiento de la entidad en todas las actividades relacionadas a la obra. al término de la Obra.11 El Supervisor deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de la entidad para la revisión del Avance de las Obras bajo su supervisión y proporcionará la información que sea requerida.Angasmarca . 11.37 11. 11.9 El Supervisor obtendrá todos los seguros necesarios para su personal. PROVINCIA DE AMBOHUANUCO. 15. se le entregará a la suscripción del contrato el Estudio Definitivo de la obra: ““REHABILITACION. Haberse desempeñado mínimo como Jefe de Supervisión de un Proyecto de Mejoramiento de Carretera de similar magnitud a la que se va a ejecutar. Capacitación en Obras de Infraestructura Vial (Carreteras y Puentes). La acreditación se realizara con los respectivos Contratos.38 12.Añay . puertos y afines. Mejoramiento. Capacitación en Normas de Control Interno. La falta. Distrito de Huacar. condiciones particulares del trabajo a ejecutar. no será excusa válida para reclamaciones de ninguna índole. VALORIZACIONES Y PAGOS Las valorizaciones serán de periodicidad mensual y tendrán el carácter de pagos a cuenta. especificaciones u otras normas aplicables.ANGASMARCA-AÑAY-HUAGAS” DISTRITO DE HUACAR. por parte del Postor. en los plazos estipulados en el calendario del proceso. CONOCIMIENTO DE LOS POSTORES DE LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. con experiencia efectiva de 04 años en Supervisión de Obras Viales (Construcción. que juzguen útil para adquirir una cabal competencia de las condiciones de ejecución de la obra (tener conocimiento de las especificaciones de materiales y métodos de construcción comúnmente aplicados en la ingeniería. Los postores deberán examinar cuidadosamente el alcance de los Términos de Referencia consignados en las presentes Bases. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . 16. condiciones climáticas.Angasmarca . . Además deberá acreditar conocimiento en: Capacitación en Supervisión de Obras. 38 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. Provincia de Ambo – Huánuco” . Al postor ganador de la buena pro. MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE COCHACHINCHE. Los documentos que se entregarán al momento del registro de participantes son los siguientes: Las Bases Administrativas del proceso de selección para la supervisión de la obra. conformidades. 14.Huagas. Capacitación en Tecnologías Aplicadas en Obras de Infraestructura Vial. serán presentadas hasta el día siete del mes siguiente al que corresponde los servicios de supervisión. RECURSOS HUMANOS: 1. Capacitación en Valorizaciones y Liquidación de Obras Públicas. REAJUSTE DE PRECIOS No corresponde. Si los interesados tienen dudas con relación a algunas de las cláusulas o requerimientos técnicos. condiciones de tránsito. 13. deberán solicitar por escrito la aclaración del caso. (Deberá acreditar con certificados correspondientes).-Jefe de Supervisión: Ingeniero Civil. de un completo conocimiento de los detalles de la obra y de las condiciones de ejecución de los trabajos. Capacitación en Contrataciones y Adquisiciones del Estado. así como tener pleno conocimiento de los alcances de la Obra. condiciones del terreno. Mantenimiento. DOCUMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS POSTORES. Rehabilitación). en CD. constancias y/o certificados otorgados por la entidad. las normas y especificaciones de códigos y reglamentos de construcción y demás disposiciones legales vigentes que regulan las construcciones civiles en el país). como Asistente. Mejoramiento. Distrito de Huacar. deberá de acreditar con el título correspondiente.Huagas.Grado en Obras Viales. (Deberá acreditar con los respectivos contratos y certificados). Los máximos puntajes a asignarse a las propuestas. Residente y/o Supervisor en Obras Viales (Construcción. Provincia de Ambo – Huánuco” . EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD: Máximo 10 puntos Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un período determinado de hasta Quince (15) años a la fecha de presentación de propuestas. . con experiencia efectiva de 03 años como Asistente. Acreditar un mínimo de Un (01) año efectivo de experiencia como Técnico en Topografía en la Supervisión y ejecución de Obras en general. Mantenimiento.-Especialista en obras Viales: Ingeniero Civil. Agrícola. 4.Añay . Acreditar un mínimo de Un (01) año efectivo de experiencia como Especialista en Medio Ambiente y Suelos en elaboración de Expedientes Técnicos y/o Supervisión de Obras. 3. Deberá tener estudios a Nivel de Post. Ambiental. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche .-Asistente de Supervisión: Ingeniero Civil. Rehabilitación).39 2. las Bases consignan los siguientes factores de evaluación: FACTORES DE EVALUACION A. puertos y afines.Angasmarca . deberá demostrar su especialidad en Obras Viales con estudios culminados de Maestría a Nivel de Post. 5. 39 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación.Grado en la Especialidad de Medio ambiente y deberá tener estudios a Nivel de Post-Grado en la Especialidad de Suelos. lo cual acreditara con la Constancia de Egresado o título correspondiente. por un monto acumulado de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la contratación. CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos) La evaluación se realizará en dos (02) etapas: la Evaluación Técnica y la Evaluación Económica. Con experiencia efectiva de 02 años. Agrónomo. conformidades. constancias y / o certificados otorgados por la entidad.-Especialista en Topografía: Técnico en Topografía. luego de la evaluación respectiva. Residente. Supervisor de Obras Públicas o Privadas.-Especialista en Medio ambiente y Suelos:Ingeniero Civil. Acreditar capacitación en Topografía Automatizada (Deberá acreditar con el certificado correspondiente). La acreditación se realizara con los respectivos Contratos. son las siguientes: PROPUESTA TECNICA PROPUESTA ECONOMICA : 100 Puntos : 100 Puntos De acuerdo con el artículo 46° del Reglamento. conformidades y/ certificados. Únicamente podrá evaluarse aquellos servicios de Supervisión de Obras Viales. . son los siguientes: . certificados y/o constancias únicamente a la supervisión de obras sin distinguir el tipo de especialidad.40 Incluye a todas las consultorías de obras referidas a obras en general ejecutadas por los postores. con un máximo de 05 (Cinco) servicios prestados a uno o más clientes.Angasmarca . La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio: SUMA DE LOS MONTOS DE CONTRATOS Y/O FACTURAS Mayor a 1 hasta 2 veces el valor referencial mayor a 0 hasta 1 veces el valor referencial Puntaje 15 PUNTOS 10 PUNTOS NOTA: El servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad sirve para acreditar la experiencia en la actividad. certificados y / o constancias por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . Mantenimiento. por un monto acumulado de hasta dos (2) veces el valor referencial de la contratación. Mejoramiento. La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio: SUMA DE LOS MONTOS DE CONTRATOS Y/O FACTURAS Mayor a 03 hasta 05 veces el valor referencial Mayor a 01 hasta 03 veces el valor referencial Mayor a 0 hasta 01 veces el valor referencial Puntaje 10 PUNTOS 08 PUNTOS 06 PUNTOS NOTA: Cuando el objeto del proceso sea la supervisión de obras deberá acreditarse la experiencia en la actividad con contratos y su respectiva conformidad . sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado. 40 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado. Los servicios de consultoría de obras que serán consideradas afines.Huagas. Provincia de Ambo – Huánuco” . Tales experiencias se acreditarán mediante contratos con su respectiva conformidad. constancias.Añay .Supervisión de Obras Viales (Construcción. Distrito de Huacar. Rehabilitación) Tales experiencias se acreditarán mediante contratos. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD Máximo 15 Puntos Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un período determinado de hasta diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas. con un máximo de diez (10) servicios prestados a uno o más clientes. B. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche .41 C. Mejoramiento. Se asignará el puntaje de acuerdo con la siguiente escala: Mayor a 60 meses de experiencia(15 puntos) Mayor a 48 meses hasta 60 meses de experiencia (10 puntos) Mayor a 36 meses hasta 48 meses de experiencia (00 puntos) Para computar la experiencia y asignar el puntaje. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS(Máximo 15 puntos) Se considera como mejoras. Rehabilitación) La acreditación se realizara con los respectivos contratos. Mejoramiento. se contabilizarán y acumularán los tiempos que acrediten en cada documento como sustento de su experiencia. Provincia de Ambo – Huánuco” .Huagas. certificados y /o constancias firmados por persona o autoridad competente. y las calificaciones del personal. Residente y/o Supervisor en Obras Viales (Construcción.Angasmarca . Mantenimiento. la presentación mediante una declaración jurada de lo siguiente: MEJORAS Elaboración de un Plan de Control y calidad donde se incorporen procedimientos técnicos y administrativos. Asistente de Supervisión Ingeniero Civil. según el siguiente detalle: C1. certificados y / constancias emitidos por la autoridad competente. con experiencia efectiva de 04 años en Supervisión de Obras Viales (Construcción.Añay . Jefe de Supervisión Ingeniero Civil. los que deberán ser implementados en el desarrollo de la consultoría. Mantenimiento. . Rehabilitación) La acreditación se realizara con los respectivos contratos. con experiencia efectiva de 03 años como Asistente. PERSONAL PROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Máximo 35 puntos Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se ejecutarán en el contrato). Se asignará el puntaje de acuerdo con la siguiente escala: Mayor a 48 meses de experiencia (20 puntos) Mayor a 36 meses hasta 48 meses de experiencia (15 puntos) Mayor a 24 meses hasta 36 meses de experiencia (00 puntos) 15 PUNTOS Puntaje 20 PUNTOS D. Puntaje 15 PUNTOS 41 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. Distrito de Huacar. Añay . sociales. Programación de la Prestación del Servicio Debe presentarse una programación secuencial de todas las actividades del servicio desagregado a nivel de actividades con fechas y plazos establecidos. (05 puntos). durante el desarrollo del servicio y las medidas que adoptaría para enfrentar / minimizar las potenciales/ eventuales dificultades que vislumbre. Se tendrá en cuenta el planteamiento preliminar de las posibles alternativas técnicas que den atención integral en el área de influencia de la obra. Descripción de la Metodología y Plan para ejecutar el Servicio Se evaluará la claridad y congruencia del enfoque metodológico del Postor sobre los Alcances y Contenidos del servicio que debe desarrollar de acuerdo a los términos de referencia. Provincia de Ambo – Huánuco” . EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.(05 puntos).Huagas. ----------------- 42 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación.Angasmarca . así como presentar la descripción detallada de cada una de las actividades y tareas del servicio. se tendrá en cuenta la identificación de facilidades y dificultades técnicas.42 E. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . indicando su interrelación entre ellas. OBJETO DE LA CONVOCATORIA (Máximo 25 puntos) Este documento debe contener el desarrollo de los siguientes aspectos: OBJETO Conocimiento de la zona de influencia e Identificación de facilidades. y se deberá describir/precisar la metodología de trabajo a seguir. Asimismo. 05 PUNTOS 15 PUNTOS Puntaje 05 PUNTOS Todos los documentos deben contener datos legibles y sin enmendaduras. (15 puntos). caso contrario no serán considerados en la evaluación. Distrito de Huacar. IMPORTANTE: PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA. u otras. dificultades y propuestas de solución. legales. . Huagas.. 43 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación.a ………………………(indicar nombre del ganador de la Buena Pro)..……… hasta………………………. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche .. (indicar objeto de contratación. seguros e impuestos. CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las Bases integradas.). CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO ………………………. se podrá adicionar la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.(deberá indicarse desde cuando se computa el plazo de ejecución de las obligaciones a cargo del contratista y hasta cuándo se extienden éstas) . el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley. en el plazo de ……………………… (indicar el plazo en el que la Entidad efectuará el pago). CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO4 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en ……………….Angasmarca .Añay . . la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes. para la contratación del servicio de………………………. incluido IGV (en caso de corresponder).43 CAPÍTULO V PROFORMA DE CONTRATO CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Con fecha ……. . deberá suprimirse esta cláusula. CLÁUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN El plazo de ejecución de la prestación se extenderá desde …. constan en los documentos integrantes del presente contrato. CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del servicio materia del presente contrato asciende a ………………… a todo costo. En el supuesto que no corresponda la presentación de la garantía por el monto diferencial de la propuesta ni la garantía de ejecución de prestaciones accesorias. cuyos detalles. Este monto comprende el costo del servicio. luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente. CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS5 4 5 En cada caso concreto. así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato. dependiendo de la naturaleza del contrato. Distrito de Huacar. según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. para tal efecto. En caso de retraso en el pago. importes unitarios (en caso de corresponder)y totales. Provincia de Ambo – Huánuco” . el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la Adjudicación Directa SelectivaNº ………………………………. contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse. (indicar moneda). el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos. 44 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. reparación o actividades afines. el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación. en aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año. indicándose claramente el sentido de éstas.44 EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria. CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas. no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. por los conceptos. de ser el caso. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. importes y vigencias siguientes: En el caso que corresponda consignar lo siguiente: Garantía por el monto diferencial de la propuesta: S/…………………. irrevocable.Huagas. La garantía por el monto diferencial de la propuesta deberá encontrarse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA 6. Esta(s) garantía(s) es (son) emitida(s) por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca. tales como mantenimiento.Añay . a través de la ………………(Indicar el tipo de garantía) conuna vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.. CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. conforme a lo dispuesto por el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. con una vigencia de un (1) año. 6 De manera excepcional. …………………. sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.. a favor de LA ENTIDAD. Garantía por prestaciones accesorias: S/………………. Distrito de Huacar. . dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación. conuna vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación. De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva. NOTA 13 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 159º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Provincia de Ambo – Huánuco” . Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. incondicional y de realización automática a sólo requerimiento. la Entidad podrá resolver el contrato. las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso. previamente a la suscripción del contrato. Si pese al plazo otorgado.Angasmarca .. la garantía por el monto diferencial de la propuesta. …………………. con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación. en las contrataciones de servicios que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias. de ser el caso. a través de la …………………(Indicar el tipo de garantía). en función a la complejidad del servicio. la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: Penalidad Diaria = Donde: 0. Tanto el monto como el plazo se refieren. CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica. Reglamento de la Ley de 45 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días . en concordancia con el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. inciso c). Provincia de Ambo – Huánuco” . de conformidad con los artículos 40º. al contrato o ítem que debió ejecutarse o.45 Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas.Huagas. En todos los casos.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o. . CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato. F = 0. CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato. LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento. o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso). El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de ……………… (Indicar tiempo en años). a la prestación parcial que fuera materia de retraso.Añay . según corresponda. La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes. bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.Angasmarca .10 x Monto F x Plazo en días F = 0. aplicándose las penalidades que correspondan. Distrito de Huacar. y 44º de la Ley. De darse el caso. CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES7 Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato. del ítem que debió ejecutarse). y los artículos 167º y 168º de su Reglamento. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad. hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente (de ser el caso. debiendo considerarse como no ejecutada la prestación. del pago final o en la liquidación final. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . LA ENTIDAD procederá 7 Deberá considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del artículo 166º del Contrataciones del Estado. conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley. LA ENTIDAD le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso. CLÁUSULA DECIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.Huagas. 46 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. . El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable. CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad. servicio de seguridad o servicios de limpieza) se deberá incorporar la siguiente causal de resolución: “Es causal de resolución del contrato celebrado en tre la Entidad y EL CONTRATISTA. en el artículo 52º de la Ley. Facultativamente. sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas.Añay .Por ejemplo. cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia. tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 8 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º. la verificación por parte de la Entidad de algún incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de EL CONTRATISTA. no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes. NOTA 15 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: 8 De conformidad con los artículos 216º y 217º del Reglamento. Distrito de Huacar. en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable. las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA. NOTA 14 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: En el caso que se contrate servicios de intermediación laboral (por ejemplo. CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO Sólo en lo no previsto en este contrato. Provincia de Ambo – Huánuco” .46 de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. para tal obligación podrán solicitar la inspección de la Autoridad Administrativa de Trabajo”.Angasmarca . 175º y 177º del Reglamento o. en su defecto. podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior. Las entidades están obligadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales que tiene EL CONTRATISTA con los trabajadores destacados. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . 170. podría indicarse si la controversia será resuelta por un tribunal arbitral o un árbitro único. 47 En el caso que se contrate servicios de intermediación laboral (por ejemplo. en relación con el giro del negocio de la empresa usuaria. .Huagas.Añay . Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . servicio de seguridad o servicios de limpieza) se deberá incorporar la siguiente cláusula: “CLÁUSULA ……… a) Descripción de las labores a realizarse. las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato. fundamentando la naturaleza temporal. Provincia de Ambo – Huánuco” . para lo cual deberá tenerse en cuenta lo indicado en el artículo 13° del Decreto Supremo Nº 003-2002-TR”. al ………………………… “LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA” 47 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. complementaria o especializada del servicio. Distrito de Huacar.Angasmarca . y b) Términos del contrato del personal destacado. De acuerdo con las Bases. Huagas. Distrito de Huacar. . Provincia de Ambo – Huánuco” .Angasmarca .Añay .48 FORMATOS Y ANEXOS 48 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . . (a): ______________________..ANGASMARCA ..... de Febrero del 2012 ...... solicito ser notificado al correo electrónico consignado en el cuadro precedente.49 FORMATO N° 01 REGISTRO DE PARTICIPANTES TIPO DE PROCESO AL QUE SE PRESENTA: Licitación Pública Concurso Público Adjudicación Directa Pública Adjudicación Directa Selectiva Adjudicación de Menor Cuantía Denominación del proceso: SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA “REHABILITACIÓN. representante Legal de la empresa ________________________________________________. Sr... PROVINCIA DE AMBO .......... Provincia de Ambo – Huánuco” .......... U.... C Nº Correo(s) Electrónico(s): (4) (3) Nº Teléfono (s) (5) Nº Fax (6) El que suscribe... DISTRITO DE HUACAR..Añay . Ambo.. MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE COCHACHINCHE ...HUÁNUCO” ( ) ( ) ( ) ( x ) ( ) DATOS DEL PARTICIPANTE: (1) Nombre o Razón Social: (2) Domicilio Legal: R........ ....Huagas.. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche .. Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor 49 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación..AÑAY HUAGAS. identificado con DNI Nº_________________. Distrito de Huacar.... que para efecto del presente proceso de selección......Angasmarca ... comprometiéndome a mantenerlo activo durante el período que dure dicho proceso........... . con poder inscrito en la localidad de ... Nº ....Añay . en la Ficha Nº ...........Estimados Señores: El que se suscribe..... ....... R................ identificado con DNI Nº ..............50 ANEXO N° 01 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR Señores COMITÉ ESPECIAL AD HOC ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 001-2012-IVP/AMBO Presente. 50 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación... Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche ...)........ Provincia de Ambo – Huánuco” .... ……………………. Asiento Nº .. de Febrero del 2012 ------------------------------------------------------------Firma.......Angasmarca .....C... Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa (*) Cuando se trate de Consorcio...... esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad: Nombre o Razón Social Domicilio Legal RUC Teléfono Fax Ambo......U.. Distrito de Huacar...Huagas.. (o representante Legal de . ..51 ANEXO N° 02 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO Señores COMITÉ ESPECIAL AD HOC ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 001-2012-IVP/AMBO Presente...Angasmarca .......- De nuestra consideración: El que suscribe. Provincia de Ambo – Huánuco” . Distrito de Huacar.Añay . de Febrero del 2012 ------------------------------------------------------------------------------Firma...... Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa 51 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación..Huagas. RUC Nº ...... ..)......... …………………….... de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases... Ambo..... (postor y/o Representante Legal de .... Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche ......... luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad ……………………y conocer todas las condiciones existentes.... identificado con DNI Nº .. en calidad de postor.... el suscrito ofrece el Servicio de …………………… (Describir el objeto de la convocatoria). No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado.. (o representante legal de …………... Distrito de Huacar.... así como en la Ley Nº 27444... Conozco. domiciliado en . condiciones y procedimientos del proceso de 3. declaro bajo juramento: 1..... 5... identificado con DNI Nº ...52 ANEXO N° 03 DECLARACIÓN JURADA (ART. 4... 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) Señores COMITÉ ESPECIAL AD HOC ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 001-2012-IVP/AMBO Presente......... Nombres y Apellidos del postor / Razón Social de la empresa 52 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación... .. Ambo.......Añay . de Febrero del 2012 ------------------------------------------------------------Firma... 2..... Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento......).. Provincia de Ambo – Huánuco” .... Ley del Procedimiento Administrativo General. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos del proceso..Angasmarca . para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ……………………..... Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . someto a las Bases............De nuestra consideración: El que suscribe ……………..... Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro. acepto y me selección. que se presenta como postor de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº …………………. conforme al artículo 10º de la Ley... con RUC Nº ……………..Huagas. I.53 ANEXO N° 04 PROMESA FORMAL DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) Señores COMITÉ ESPECIAL AD HOC ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 001-2012-IVP/AMBO Presente..... Provincia de Ambo – Huánuco” .. en caso de obtener la buena pro.... para presentar una propuesta conjunta en la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° ……………………….De nuestra consideración..Añay ...Angasmarca .. Nombre......... Nombre...... . nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio para la provisión correcta y oportuna de los servicios correspondientes al objeto de la referencia.... de Febrero del 2012 ( ) % Participación ( ) % Participación …………………………………………....... el contrato correspondiente. para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con la Entidad ……………………..... firma.. identificado con D. responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.. como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en..... OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: ……………………… ……………………… OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: ……………………..... de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de Contrataciones... Asimismo..... ……………………...... Nº……………………...... sello y DNI del Representante Legal Empresa 2 53 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación... Designamos al Sr. Ambo... Distrito de Huacar. Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección..Huagas........ .. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche .. firma.....N..... sello y DNI del Representante Legal Empresa 1 …………………………………………..... ......... ya sea en días. meses o años) . con (documento de identidad) N°. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche ......... Provincia de Ambo – Huánuco” ............... de Febrero del 2012 ------------------------------------------------------------------------------Firma.. luego de conocer las condiciones que se exigen en las presentes Bases... .......... Distrito de Huacar...Angasmarca ........(Consignar nombre de la Entidad convocante) ....... Nombres y Apellidos del postor / Razón Social de la empresa 54 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación..........- Estimados Señores: El que suscribe........Huagas. me comprometo a prestar el Servicio de …………………… para …………………..... Ambo......Añay ............................... en el plazo de ………………… calendario (Indicar el plazo ofertado.....54 ANEXO N° 05 DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Señores COMITÉ ESPECIAL AD HOC ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 001-2012-IVP/AMBO Presente...................... Representante Legal de la Empresa.......... ..... Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche .. y con Domicilio Legal en........Angasmarca .............................El que suscribe..55 ANEXO N° 06 EXPERIENCIA DEL POSTOR Señores COMITÉ ESPECIAL AD HOC ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 001-2012-IVP/AMBO Presente................... con (documento de identidad) N°......... detallamos lo siguiente: IMPORTE N° CONTRATO DEL O FACTURA CONTRATO O FACTURA Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CLIENTE OBJETO DEL SERVICIO (a) FECHA DE INICIO Y TÉRMINO TOTAL Ambo............................ Provincia de Ambo – Huánuco” ........ con RUC................................................. ....... Firma y sello del representante legal Nombre / Razón social del postor 55 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación............Huagas..…………………..... de Febrero del 2012 ………………………………........ Distrito de Huacar.................... Representante Legal de la Empresa..................... N°.....................Añay ............. . y de ser el caso. transportes.. CONCEPTO PRECIO UNITARIO. de Febrero del 2012 ………………………………. hacemos de conocimiento que nuestra propuesta económica es la siguiente: CANT..Huagas.. inspecciones. así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. A continuación. Firma y sello del representante legal Nombre / Razón social del postor 56 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación. .56 ANEXO Nº 07 CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA (MODELO) Señores COMITÉ ESPECIAL AD HOC ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 001-2012-IVP/AMBO Presente.Añay . Provincia de Ambo – Huánuco” .Angasmarca ....…………………. Distrito de Huacar. pruebas... seguros.... los costos laborales conforme a la legislación vigente. Ambo. TARIFA O PORCENTAJE (Dependiendo del sistema de contratación empleado) PRECIO TOTAL La propuesta económica incluye todos los tributos.De nuestra consideración. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche . .... Ambo.... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor 57 ADS N° 001-2012/IVP/AMBOServicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “Rehabilitación.. .... (Consignar domicilio del postor)......... Distrito de Huacar.. Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Cochachinche .Angasmarca ..Mediante la presente solicito la asignación de la bonificación del 10% sobre la sumatoria de los puntajes de las propuestas técnica y económica.........................57 ANEXO Nº 8 SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LIMA Y CALLAO Señores COMITÉ ESPECIAL AD HOC ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 001-2012-IVP/AMBO Presente. en los términos prescritos por el numeral 6 del artículo 71º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.Añay .......... Provincia de Ambo – Huánuco” . de Febrero del 2012 …….......... se encuentra domiciliada en ……………………….. la que podrá pertenecer o no al mismo departamento o región) .... debido a que mi representada. la que está ubicada en la provincia………………… (Consignar provincia o provincia colindante al lugar en el que se prestará el servicio.Huagas...