Concurso Abierto Internacional bajo TLCNo. DCAS- DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 Bases de Concurso Abierto Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Suscritos por los Estados Unidos Mexicanos con otros países que contengan un Capítulo de Compra del Sector Público para la contratación de Obra No. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 Que se realiza bajo la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento y las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, para la celebración de 7 (siete) Contratos de obra, cuyo objeto es: “OBRA PARA LA REHABlLlTACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE SIETE PLANTAS, DE LA REFINERÍA “GRAL. LÁZARO CÁRDENAS” EN MINATITLÁN, VERACRUZ.” 1 OBRA PARA LA REHABlLlTACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLANTA COMBINADA MAYA (DESTILACION PRIMARIA No. 6 (U-10000) 2 OBRA PARA LA REHABILlTACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLANTA HIDRODESULFURADORA DE GASOLEOS U-11000 3 OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLANTA HIDRODESULFURADORA DE NAFTAS DE COQUER (U-12000) 4 OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLANTA DE HIDRÓGENO U-20000 5 OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLANTA AZUFRE No. 2 (TREN 200/400) U-23000 6 OBRA PARA LA REHABILlTACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLANTA HIDRODESULFURADORA DE DESTILADOS INTERMEDIOS U-24000 7 OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLANTA COQUIZADORA RETARDADA U-31000 Obtención de las bases del Concurso: Las presentes bases de concurso estarán a disposición de los interesados a partir de la fecha en que se publique su Convocatoria en el Portal de Internet de Pemex http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de- contratacion/Concursosabiertos/Paginas/default.aspx Nombre y Dirección de la Convocante: TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Petróleos Mexicanos Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento Coordinación de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial Gerencia de Contrataciones para Proyectos Subgerencia de Procura para Proyectos de Confiabilidad de Plantas Página 1 Concurso Abierto Internacional bajo TLC No. DCAS- DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 Ubicada en Avenida Marina Nacional #329, Edificio B-1, Piso 4, Col. Verónica Anzures, Ciudad de México, C.P. 11300 Ing. Joaquin Heriberto Ramos Barrera, ext. 55615, correo electrónico
[email protected] Nomenclatura empleada en estas Bases: Para los efectos de las presentes Bases de procedimiento se entenderá por: PEMEX: Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales TRI: Pemex Transformación Industrial DOPA: Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento CPATRI: Coordinación de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial LPM: Ley de Petróleos Mexicanos. RLPM: Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos. DGC: Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. DC: Documentos Comerciales DT: Documentos Técnicos DE: Documentos Económicos DI: Documento Informativo DM: Documentación necesaria para aplicación del criterio de adjudicación. STPRM. Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. SSPA: Obligaciones de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección ambiental de los Proveedores y Contratistas que realizan actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. SISCeP: Sistema de Contrataciones Electrónicas Pemex, mediante el cual se llevan a cabo los eventos Electrónicos. Sobre Electrónico: (o Solicitudes de Propuestas) es el espacio de comunicación electrónica entre PEMEX y los participantes en el Procedimiento de Contratación, también nombradas como RFP por sus siglas en inglés - Request for Proposal; éstos se utilizarán para la entrega de las proposiciones por parte de los participantes. Página 2 Concurso Abierto Internacional bajo TLC No. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 Documentos que integran las Bases del procedimiento Secciones y Anexos SECCIÓN I: INSTRUCCIONES. Formato DA-1.- Manifestación de interés en participar. Formato DA-2.- Formato de preguntas para Junta de Aclaraciones. Anexo CG.- Documentación que deberá presentar el Concursante Ganador. SECCIÓN II: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. Anexos Generales Anexo BEO Bitácora Electrónica de Obra Mecanismo para el pago de volúmenes o conceptos de trabajo no previstos en el Anexo K contrato Anexo PACMA Anexo de Programa de Apoyo a la Comunidad y al Medio Ambiente Anexo G Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento REHABlLlTACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLANTA COMBINADA Sección II.1 MAYA (DESTILACION PRIMARIA No. 6 (U-10000) Anexo 0 Presupuesto total de los trabajos Bases técnicas Alcances generales Montos Máximos de referencia Personal Especializado Subcontratación OBRA PARA LA REHABILlTACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA Sección II.2 PLANTA HIDRODESULFURADORA DE GASOLEOS U-11000 Anexo 0 Presupuesto total de los trabajos Bases técnicas Alcances generales Página 3 4 PLANTA DE HIDRÓGENO U-20000 Anexo 0 Presupuesto total de los trabajos Bases técnicas Alcances generales Montos Máximos de referencia Personal Especializado Subcontratación OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA Sección II. 2 (TREN 200/400) U-23000 Anexo 0 Presupuesto total de los trabajos Bases técnicas Alcances generales Página 4 .5 PLANTA AZUFRE No. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 Montos Máximos de referencia Personal Especializado Subcontratación OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA Sección II. Concurso Abierto Internacional bajo TLC No.3 PLANTA HIDRODESULFURADORA DE NAFTAS DE COQUER (U-12000) Anexo 0 Presupuesto total de los trabajos Bases técnicas Alcances generales Montos Máximos de referencia Personal Especializado Subcontratación OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA Sección II. Concurso Abierto Internacional bajo TLC No. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 Montos Máximos de referencia Personal Especializado Subcontratación OBRA PARA LA REHABILlTACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA Sección II.6 PLANTA HIDRODESULFURADORA DE DESTILADOS INTERMEDIOS U- 24000 Anexo 0 Presupuesto total de los trabajos Bases técnicas Alcances generales Montos Máximos de referencia Personal Especializado Subcontratación OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA Sección II.7 PLANTA COQUIZADORA RETARDADA U-31000 Anexo 0 Presupuesto total de los trabajos Bases técnicas Alcances generales Montos Máximos de referencia Personal Especializado Subcontratación SECCIÓN III: CONTENIDO DE LA PROPUESTA COMERCIAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA. III.1 PARTE COMERCIAL III.2 PARTE TÉCNICA III.3 PARTE ECONÓMICA SECCIÓN IV: CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN. Página 5 Concurso Abierto Internacional bajo TLC No. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 IV.1 Criterios de Evaluación Comercial IV.2 Criterios de Evaluación Técnica IV.3 Criterios de Evaluación Económica IV.4 Criterio de Adjudicación SECCIÓN V: MODELO DE CONTRATO Y FORMATOS. Modelo de Contrato Formatos para Contratación Página 6 Concurso Abierto Internacional bajo TLC No. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 Sección I: Instrucciones. Índice de las Instrucciones del procedimiento Apartado Concepto Introducción 1.- Descripción general de la obra. 2.- Plazo, lugar de ejecución de la obra, tipo de Contrato y ejercicios fiscales. 3.- Condiciones de precio, moneda en que se cotizará, anticipos y remuneración. 4.- Visita al sitio. 5.- Aclaraciones a las Bases del Concurso. 6.- Modificaciones a la convocatoria y a las Bases del concurso. 7.- Precalificación. (NO APLICA) 8.- Consideraciones para la participación. 9.- Preparación y presentación de las propuestas. 10.- Acto de presentación y apertura de las propuestas. 11.- Evaluación de las propuestas (Criterios de Evaluación). 12.- Causales de desechamiento. Mecanismo de aclaración o corrección de aspectos relacionados con el Contenido de las 13.- propuestas. 14.- Criterio de adjudicación. 15.- Cancelación de procedimiento. 16.- Suspensión del Proceso de contratación. 17.- Proceso de contratación desierto. 18.- Fallo. 19.- Formalización del Contrato. 20.- Devolución de propuestas desechadas y no adjudicadas. 21.- Información reservada de los participantes. 22.- Testigo Social. (NO APLICA) Página 7 Contenido Nacional (NO APLICA) 30. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 23. Fuentes de Financiamiento. 31.. Recurso de Reconsideración. 26. Concurso Abierto Internacional bajo TLC No..M.. Obligaciones del Concursante ganador En cumplimiento a lo establecido en el Articulo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los Artículos 77 de la LPM y 25 de las DGC. Programa de Cadenas Productivas. 32.).R. Garantías y Seguros 25. Artículo 32-D. Personal del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republica Mexicana (S. La Convocante por conducto de la Gerencia de Contrataciones para Proyectos... Bitácora Electrónica.T... adscrita a la Coordinación de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial emite las presentes Bases de concurso de acuerdo a lo siguiente: Página 8 ..P. 28. 29... 24. Compromiso de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 27. aspx. así como el Artículo 12 de las DGC. no podrá presentar otra propuesta. extracción. En caso de no contar con la habilitación en el SISCeP. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 SECCIÓN I: INSTRUCCIONES. comunicados y notificaciones del procedimiento de contratación. el participante deberá tomar en cuenta que. PEMEX procederá a la verificación de la misma y confirmación de su registro máximo en 48 horas. se tendrá por no recibida y se asentará en el acta correspondiente del evento de que se trate. Las presentes Bases de Concurso se realizan bajo la Ley de Petróleos Mexicanos. su Reglamento.Los eventos del procedimiento de contratación serán presenciales y en forma electrónica..com/procura/procedimientos-de- contratacion/contratacion/Paginas/default. Cuando la documentación en formato electrónico enviada por los participantes. las “Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus empresas Productivas Subsidiarías. no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la Convocante. La información y documentación relacionada con los eventos del procedimiento de contratación registrados en el SISCeP se considerarán como original. analizar y considerar dicha información durante todas las etapas del procedimiento de contratación.pemex. uso y destino de los hidrocarburos que en su caso se produzcan. las personas físicas o morales que en lo individual o formando parte de un consorcio se encuentren en alguno de los supuestos a que se refieren el Artículo 76 fracción VI de la LPM. Introducción Información a considerar en las presentes Bases de Concurso. Para esta habilitación. Página 9 .aspx y se comunicará a los participantes a través del SISCeP. con excepción del acto de la visita de obra. y demás disposiciones aplicables.. En el caso que un participante presente propuesta por sí mismo o como parte de un grupo que presenta una propuesta conjunta.pemex. en la siguiente dirección: http://www. una vez que proporcione la información y documentación necesaria conforme al procedimiento. documentación.No podrán presentar propuesta ni celebrar Contratos. Para que el participante ingrese electrónicamente al presente procedimiento de contratación. explotación. implican compromiso alguno con TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL en relación con la producción. que ni el proceso de Contratación a que se refieren estas Bases ni los Contratos que en su caso se adjudiquen como resultado de dicho proceso.com/procura/procedimientos-de- contratacion/Concursosabiertos/Paginas/default. deberá estar habilitado en la plataforma del SISCeP. conocer. Formas de participación en Concurso. por lo que será responsabilidad de éstos revisar. dicha publicación surtirá efectos de notificación personal a los participantes. Concurso Abierto Internacional bajo TLC No. La información que se genere del concurso formará parte de las Bases y se publicará en el Portal de Internet de Pemex http://www. podrá consultar el “Procedimiento para la participación de eventos electrónicos”. Impedimentos para participar en el Concurso. Este ingreso permitirá el envío de información. Queda asentado para todos los efectos legales. los cuales son propiedad exclusiva de la nación mexicana. Horario de visita.uribe@pemex. Obrera C.ortizfu@pemex. asociaciones profesionales. o bien vía correo electrónico a las direcciones betzabe.La persona física que asista por su propio derecho. colegios. pasaporte. 96740 Minatitlán. a los actos de juntas de aclaraciones. Salvador Díaz Mirón #119 Col. . Periodo para presentar solicitud de 15 de junio de 2017 Domicilio de la Convocante Aclaraciones y/o preguntas hasta las 18:00 horas Evento de aclaraciones a las 19 de junio de 2017 Domicilio de la Convocante bases a las 10:00 horas Entrega de respuestas a http://www.com y/o rafael. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 En este procedimiento de contratación no podrán participar proveedores extranjeros provenientes de los países con los que los Estados Unidos Mexicanos no haya celebrado un Tratado de Libre Comercio que contenga un capítulo de compras del sector público. y otros actos públicos relacionados con este procedimiento. .. en calidad de observadores. Ingreso al Domicilio de la DOPA. Portal de Internet de Pemex http://www.com/procura/p Publicación de la Convocatoria 1 de junio de 2017 rocedimientos-de- contratacion/Concursosabiertos/ Paginas/default. pueden asistir a los actos de este procedimiento. una identificación oficial con fotografía. el trámite de dicho folio deberá realizarse vía telefónica al número (55) 19-44-25-00 extensiones 56678 y/o 55914. (permitiéndose credencial de elector. .com y se deberán proporcionar los siguientes datos: .com/proc preguntas publicadas en el portal 20 de junio de 2017 ura/procedimientos-de- de Pemex contratacion/Concursosabi Página 10 .Nombre de la persona física o moral que representa(n). Ave. organizaciones no gubernamentales y en general cualquier persona interesada. Refinería 9 de junio de 2017 Visita al sitio o instalaciones Gral Lázaro Cárdenas en a las 10:00 horas Minatitlán.Nombre del visitante(s). o en representación de una persona moral a la inscripción al proceso. deberá entregar en el control de acceso. para ingresar al Domicilio de la DOPA en donde se llevarán a cabo dichos actos del procedimiento de contratación.aspx El sitio de reunión será en la Superintendencia de Planeación de Mantenimiento Área de Contratación.Evento al que asistirán y a qué Procedimiento.pemex.pemex. Concurso Abierto Internacional bajo TLC No.. Cronograma del Procedimiento de Contratación Actos/Eventos Fecha/hora Lugar Diario Oficial de la Federación. Ver. presentación y apertura de propuestas.P. Observadores.Las cámaras. bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. cédula profesional o cartilla del Servicio Militar Nacional) acompañada de un folio de acceso que se deberá tramitar con un día laboral de antelación al evento programado. ubicada Planta baja del edificio B-1. vía telefónica al número (55) 19-44- 25-00 extensiones 56678 y/o 55914. Col. 11300 Refinería “Gral. C. 11300.pemex. soliciten el acceso de máximo dos personas. El o los evento(s) de aclaraciones.aspx Límite para manifestar el interés 7 de julio de 2017 Domicilio de la Convocante en participar en el Concurso. . Verónica Anzures. Acceso por puerta 3.com/proc Entrega de bases versión final ura/procedimientos-de- 21 de junio de 2017 publicadas en el portal de Pemex contratacion/Concursosabi ertos/Paginas/default.P. CDMX. CDMX. Lázaro Fecha de Inicio de los trabajos 1 de agosto de 2017 Cárdenas” en Minatitlán. o bien vía correo electrónico a las direcciones Página 11 . Concurso Abierto Internacional bajo TLC No. Ciudad de México. C. código postal 11320. Periodo de negociación (en caso Del 12 al 20 de julio de Domicilio de la Convocante de que aplique) 2017 21 de julio de 2017 Notificación del fallo del concurso Domicilio de la Convocante a las 17:00 horas Piso 4 del Edificio B-1. Entrada de Autotanques. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 ertos/Paginas/default. El evento de Presentación y apertura de propuestas se llevará en el Auditorio del Centro Multimodal de Servicios Azcapotzalco ubicado en el interior de la Ex-Refinería “18 de Marzo” con dirección en Prolongación Ingenieros Militares número 75. Entrada de Autotanques. a través del Portal de Pemex. colonia Nueva Argentina. Acceso por puerta 3.P. del Centro Administrativo de Pemex. ubicado en Fecha estimada para la firma de 1 de agosto de 2017 Avenida Marina Nacional los contratos #329. del Centro Administrativo de Pemex. Ciudad de México. Verónica Anzures. Es importante que los participantes para efecto de presentar sus propuestas y con la finalidad de agilizar su ingreso a las instalaciones. código postal 11320. Delegación Miguel Hidalgo. colonia Nueva Argentina. Delegación Miguel Hidalgo. podrán ser modificados haciéndolo del conocimiento de los interesados. hasta las 18:00 horas Auditorio del Centro Multimodal de Servicios Azcapotzalco ubicado en el interior de la Ex-Refinería “18 de Marzo” con dirección en Prolongación Evento de Presentación y apertura 11 de julio de 2017 Ingenieros Militares número de propuestas a las 10:00 horas 75. ubicado en Avenida Marina Nacional #329. horarios y sitios aquí señalados. Col.aspx http://www. del SISCeP y de las Actas derivadas de los Actos del Proceso. Veracruz Los plazos. así como la notificación de fallo se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Convocante. para efectos de notificación en el Portal de Internet de Pemex http://www. La falta de firma de algún participante no invalidará su contenido y efectos. podrán utilizar el formato DA-1. por participar electrónicamente a través del SISCeP. Derivado de los actos de este procedimiento de contratación. color y placas. Se recomienda llegar a las instalaciones cuando menos con una hora de anticipación. debiendo establecer en el mismo su interés. favor de especificarlo solamente.ortizfu@pemex. En dichas actas se señalarán la fecha.Las personas a participar en el presente procedimiento de contratación. incluyendo marca. deberán manifestar por escrito su aceptación de participar en el mismo.com y/o rafael.pemex. entregando en el domicilio de la Convocante.com/procura/procedimientos-de-contratacion/Concursosabiertos/Paginas/default.Vehículo en el que ingresaran a las instalaciones. de ser el caso.uribe@pemex. Página 12 . según corresponda) establecido en estas bases del concurso. debidamente requisitado con firma autografa. Aceptación de los participantes. modelo. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 betzabe.aspx y se comunicara a los participantes a través del SISCeP. en caso de que sea arrendado o de servicio de transporte como UBER o Taxi. Concurso Abierto Internacional bajo TLC No..Nombre de la empresa que representan . conteniendo además manifestación relativa a los datos generales del interesado y en su caso. anexo a esta Sección I.Nombre de las personas que asistirán al Acto . del representante. hora y lugar en que se desarrollará el siguiente acto (juntas de aclaraciones o resultados de evaluación o fallo. poniéndose a partir de la fecha del acto. Manifestación de interés en participar. las cuales serán firmadas por los asistentes. por lo menos con tres días hábiles de antelación incluyendo cada uno de los siguientes datos: .com. se levantarán actas que servirán de constancia de la celebración de los eventos. el escrito en el que exprese lo antes señalado. Concurso Abierto Internacional bajo TLC No. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. TRES) 24-NOV-17 12000) OBRA PARA LA 153 DÍAS 35 (TREINTA Y CINCO) REHABILITACIÓN Y PUESTA 4 (CIENTO CINCUENTA Y DEL 25-OCT-17 AL EN OPERACIÓN DE LA PLANTA TRES) 28-NOV-17 DE HIDRÓGENO U-20000 OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y PUESTA 153 DÍAS 45 (CUARENTA Y CINCO) 5 EN OPERACIÓN DE LA PLANTA (CIENTO CINCUENTA Y DEL 25-OCT-17 AL AZUFRE No. VERACRUZ.. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 1.. 2 (TREN 200/400) TRES) 08-DIC-17 U-23000 OBRA PARA LA REHABILlTACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA 153 DÍAS 31 (TREINTA Y UNO) 6 PLANTA HIDRODESULFURADORA (CIENTO CINCUENTA Y DEL 25-OCT-17 AL DE DESTILADOS INTERMEDIOS TRES) 24-NOV-17 U-24000 OBRA PARA LA 153 DÍAS 45 (CUARENTA Y CINCO) 7 REHABILITACIÓN Y PUESTA (CIENTO CINCUENTA Y DEL 25-OCT-17 AL EN OPERACIÓN DE LA PLANTA TRES) 08-DIC-17 COQUIZADORA RETARDADA Página 13 . I.” 2.PLAZO. El plazo de ejecución de los trabajos: El plazo de ejecución de los contratos se desarrollarán de acuerdo a lo siguiente: PLAZO TOTAL DE FECHAS DE PARO PARTIDA PLANTA EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES) (DÍAS NATURALES) OBRA PARA LA REHABlLlTACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA 153 DÍAS 35 (TREINTA Y CINCO) 1 PLANTA COMBINADA MAYA (CIENTO CINCUENTA Y DEL 25-OCT-17 AL (DESTILACIÓN PRIMARIA No.DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: “OBRA PARA LA REHABlLlTACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE SIETE PLANTAS. 61 TRES) 28-NOV-17 U-10000) OBRA PARA LA REHABILlTACIÓN 153 DÍAS 35 (TREINTA Y CINCO) Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA 2 (CIENTO CINCUENTA Y DEL 25-OCT-17 AL PLANTA HIDRODESULFURADORA TRES) 28-NOV-17 DE GASOLEOS U-11000 OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA 153 DÍAS 31 (TREINTA Y UNO) 3 PLANTA HIDRODESULFURADORA (CIENTO CINCUENTA Y DEL 25-OCT-17 AL DE NAFTAS DE COQUER (U. DE LA REFINERÍA “GRAL. LÁZARO CÁRDENAS” EN MINATITLÁN. TIPO DE CONTRATO Y EJERCICIOS FISCALES. Ejercicios fiscales. 3. así como las cantidades. El alcance de cada uno de los Contrato. Veracruz. III. IV. están descritas en la Sección II de las presentes Bases del procedimiento de contratación. Los precios deberán calcularse y expresarse con dos decimales.CONDICIONES DE PRECIO. unidades de medida y descripciones por partida/concepto. Condiciones de precio. sin incluir el impuesto al valor agregado. El monto. los Contratos que resulten del presente procedimiento de contratación. El lugar de ejecución de las obras: Los trabajos se llevarán a cabo en el interior de la refinería “Gral. se deberán considerar las fechas establecidas en la tabla previa. Remuneración. El Contrato que resulte de este proceso se ejecutara en el ejercicio fiscal 2017. la descripción completa y detallada.V. II. Respecto a las partidas correspondientes a Adquisiciones y refaccionamientos. alguna fecha distinta a la establecida en este apartado relacionado con plazo total de ejecución o paro de planta.. Los precios serán fijos. Moneda(s) en que se cotizará. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL otorgara el 30% de anticipo del importe total de la obra. Lázaro Cárdenas” en Minatitlán. la facturación. Concurso Abierto Internacional bajo TLC No. serán a Precio integrado. Página 14 . IV. Los precios deberán cotizarse sin incluir el impuesto al valor agregado [I. Tipo y alcance de los Contratos: Tipo y alcance de los Contratos. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 U-31000 Para efectos de elaborar las propuestas. se deberá hacer caso omiso a lo establecido en dichos anexos respecto a este tema. MONEDA EN QUE SE COTIZARÁ. características. Las propuestas de los participantes deberán ser presentadas en: Moneda Nacional (Pesos Mexicanos) III.]. Anticipos. Los pagos se efectuarán en: Moneda Nacional (Pesos Mexicanos).A. las condiciones y forma de pago y lo relativo a pagos en exceso se realizarán conforme a lo establecido en el Modelo de Contrato. II. I. ANTICIPOS Y REMUNERACIÓN. estos deberán programarse para su suministro previo al paro de la planta respectiva. Periodicidad de Pago: Estimaciones mensual de los trabajos ejecutados. En caso de que se mencione en algún anexo técnico. instrucciones e indicaciones para la contratación requerida. que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato por ese motivo.ACLARACIONES A LAS BASES DEL CONCURSO. Las preguntas derivadas de esta visita.aspx y se comunicara a los participantes a través del SISCeP. conforme a lo establecido en estas bases de concurso.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/Concursosabiertos/Paginas/default. La asistencia de los participantes a la visita al sitio no será obligatoria. preferentemente en el Formato DA-2. haciendo referencia a la Planta a la cual se refiera la duda. Obrera C. Minatitlán. de conformidad con lo establecido en estas bases de concurso. Para los fines de la visita al sitio o instalaciones. Salvador Díaz Mirón #119. deberán ser presentadas en la etapa de aclaraciones a las bases. serán por su cuenta. Página 15 . la cual se pondrá a disposición en el portal de internet de Pemex: http://www. Así mismo. El acto será presidido por el servidor público designado por la Convocante. Los participantes que asistan a la visita al sitio no podrán hacer uso de cámaras fotográficas o de videograbación. Área de Contratación. en caso contrario se les permitirá su asistencia en calidad de observadores. dicho formato deberá ser presentado en la dirección de la convocante debidamente firmadas por el representante del participante. equipos portátiles de comunicación o radiolocalizadores. Los participantes podrán realizar y entregar sus preguntas por escrito.com a nombre del Ing.VISITA AL SITIO. Concurso Abierto Internacional bajo TLC No. anexo a esta Sección I. La visita al sitio se llevará a cabo iniciando en la fecha. hora y lugar en que se desarrollará el siguiente acto/evento establecido en el “Cronograma del procedimiento de contratación” de estas reglas de concurso. teléfonos celulares. o bien. gafas de seguridad y protectores auditivos.. Ver. deberán sujetarse a las reglas de seguridad de “LA CONVOCANTE” en vigor y deberán utilizar invariablemente overol color naranja de algodón. hora y lugar establecida en el “cronograma del Procedimiento de Contratación" de estas Bases de concurso. a la cuenta de correo rafael. casco protector con barbiquejo. los participantes aceptan con el solo hecho de participar en el procedimiento. hospedaje y cualquier gasto que sean erogados para llegar al lugar donde iniciará la visita al sitio. La asistencia a el o los evento(s) de aclaraciones por parte de los participantes será de su estricta responsabilidad. Col. las personas que visiten el sitio. Los participantes deberán considerar que la transportación.ortizfu@pemex. a más tardar en la fecha y horario establecido en el Cronograma del Procedimiento de Contratación.. zapatos tipo industrial. Refinería Gral Lázaro Cárdenas ubicada en Ave.P. 5. 96740. se levantará un Acta que contendrá entre otra información la fecha. pero en caso de no asistir. sin poder formular preguntas ni intervenir en cualquier forma. Solamente podrán formular cuestionamientos relacionados con las bases del concurso. enviarlas por correo electrónico en documento escaneado y firmado. Rafael Ortiz Fuentes. las personas físicas o morales que hayan manifestado su interés en participar. Al final de la visita al sitio o instalaciones. los asistentes e interesados deberán ponerse en contacto con la Superintendencia de Planeación de Mantenimiento. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 4. y para facilidad del proceso en formato Microsoft Word o Excel. plazos u otros aspectos establecidos en estas bases en la forma dispuesta en las mismas.com/procura/procedimientos- decontratacion/Concursosabiertos/Paginas/default. será a través del SISCeP mediante el medio de comunicación electrónico que le sea enviado por PEMEX.com/procura/procedimientos-de-contratacion/Concursosabiertos/Paginas/default. o bien.pemex. hora y lugar en la que se llevará a cabo el evento. Concurso Abierto Internacional bajo TLC No. 6. lo cual invariablemente deberá ser comunicado a los participantes. La Convocante pondrá a disposición de los participantes la versión final de las bases del concurso a través del portal de internet de Pemex: http://www.aspx y en el sistema SISCeP. y del SISCeP siendo responsabilidad del participante obtener un Página 16 . a menos que se determine realizar otro evento de aclaraciones y ampliar el plazo para recibir las mismas. situación que se asentará en el acta correspondiente. documentación requerida. En el caso de que las preguntas no fueran enviadas en las condiciones anteriores.pemex. En caso de que después de llevado a cabo el último evento de aclaraciones. En caso de no estar relacionadas con estas. la Convocante notificará el contenido de dicho documento o la necesidad de reprogramar la fecha del Acto de Presentación de Propuestas a través del portal de internet de Pemex http://www. ya que la evaluación de las mismas se realizará considerando dichas adecuaciones.com/procura/procedimientos-de-contratacion/Concursosabiertos/Paginas/default. informando a los participantes la fecha. La Convocante podrá modificar los requisitos. se pondrá(n). por lo que deberán ser tomadas en cuenta por los participantes para la elaboración de sus propuestas.aspx. El (las) acta(s) del o los evento(s) de aclaraciones. difundiendo tales modificaciones durante el o los evento(s) de aclaraciones o a través del portal de internet de Pemex: http://www. y del SISCeP.pemex. Versión final de las Bases.com/procura/procedimientos-decontratacion/ Concursosabiertos/Paginas/default. estas serán asentadas en el acta del o los evento(s) de aclaraciones y formará(n) parte de la versión final de las bases del concurso. MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DEL CONCURSO. no se dará respuesta.aspx.pemex. se señalara en el acta de dicho evento. la fecha en la que se pondrán a disposición las respuestas correspondientes a través del Portal de Pemex: http://www. Solo se recibirán preguntas conforme al plazo establecido en el cronograma de las presentes bases y se les dará respuesta durante el evento.aspx. también denominado RFI- Request for Informatión o Solicitudes de Información. podrá convocar a posteriores eventos de aclaraciones a las bases del concurso. y del SISCeP a más tardar el día hábil siguiente al de su emisión para efectos de notificación de los participantes y será de su exclusiva responsabilidad consultar y obtener dichos documentos. la Convocante requiera la inclusión de algún documento o reprogramar la fecha del Acto de Presentación de Propuestas. Los participantes deberán considerar para la elaboración de su propuesta todas las modificaciones a la convocatoria o a éstas Bases del concurso.com/procura/procedimientos- decontratacion/Concursosabiertos/Paginas/default.pemex. Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera clara y estar directamente relacionadas con las bases del concurso y referidas a la Planta y al numeral o punto específico de las bases. a disposición en el Portal de Internet de Pemex: http://www. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 La entrega de preguntas por parte de los que participen de manera electrónica. En el caso de existir adecuaciones o aclaraciones.aspx y del SISCeP. la Convocante no les dará respuesta. El servidor público que presida la junta de aclaraciones. o bien. estarán disponibles en el domicilio de la Convocante señalado en estas bases del concurso. Dicha versión final de las bases o aquellos documentos que las modifiquen. 8. 8. Para el caso de aquellos archivos o anexos que formen parte de la versión final de las bases y que por su formato o tamaño. Los participantes sólo podrán presentar una propuesta por planta en el Concurso.Subcontratación La parte de los trabajos que el Contratista podrá subcontratar. de acuerdo a lo siguiente: Página 17 .Forma de participación. 8.3. deberán ser considerados por el participante para la elaboración de su propuesta.2. serán conforme a lo establecido. CONSIDERACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN. conforme a lo establecido en el modelo de contrato.4.. El incumplimiento de esta condición será motivo de desechamiento de las propuestas presentadas tanto de manera individual como del Consorcio en el que se encuentre asociado el participante que incurra en este supuesto. de tal manera que no podrán presentar paralelamente propuestas de forma individual o como parte de un Consorcio. la Dirección y la Administración del contrato. Dos o más personas.1. PARA ESTE CONCURSO NO APLICA ETAPA DE PRECALIFICACIÓN 8.Idioma: El idioma para la presentación de la proposición será el español.Presentación de propuestas conjuntas (Consorcios). utilizarán los formatos que se entregan como parte de estas bases. En este Concurso Abierto Internacional Bajo la Cobertura de Tratados solo podrán participar y presentar propuesta. en el Anexo Subcontratación correspondiente y en la presentación de su propuesta deberán cumplir con los requisitos establecidos en el citado anexo y en el documento DT-5 de la propuesta técnica. no sea posible subirlos al portal de internet de Pemex. mismos que podrán ser presentados en el idioma del país de origen. Concurso Abierto Internacional bajo TLC No. folletos e información técnica. para cada planta. en sus propios formatos. siempre y cuando éstos contengan todos los elementos requeridos por la Convocante. con excepción de la Supervisión. y deberán ser acompañados de una traducción simple al español. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 ejemplar de la misma. Adicionalmente el Contratista podrá subcontratar cualquier otra parte o partes de los trabajos a realizar.. las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o de nacionalidad extranjera constituidas bajo las leyes de países con los que los Estados Unidos Mexicanos tenga celebrado un tratado de libre comercio. en el orden señalado y en papel membretado del participante.. Los participantes. 7. las cuales no podrán ser subcontratadas. podrán presentar conjuntamente una propuesta (consorcio) por planta en este concurso.. en la preparación de sus propuestas. 8. PRECALIFICACIÓN. que no se encuentren en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 76 fracción VI de la Ley de Petróleos Mexicanos y 12 de las DGC. sin la necesidad de constituir una persona jurídica distinta de dichas personas. excepto que se trate de catálogos. En caso de que no se haya establecido la etapa de negociación y como resultado de la evaluación de proposiciones se obtenga una sola propuesta solvente. c) La propuesta deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que haya sido designado por los integrantes del grupo en el convenio. Formato DA-1 (manifestación de interés en participar en el procedimiento de contratación) de una sola de las personas que forme parte del consorcio. identificando el sobre por el frente. preferentemente como se indica a continuación: Propuesta para la Planta _______________ Nombre o razón social del participante Concurso Abierto Internacional No. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 a) Bastará con la inscripción.5 Negociación En el presente procedimiento de contratación podrá establecerse una etapa de negociación. una vez abiertas las propuestas. _____ 9. 9. identificado por el frente. el cual contendrá la propuesta Comercial.1 La propuesta estará integrada por la propuesta comercial. preferentemente como a continuación se indica: Página 18 . de acuerdo a lo establecido en el Documento DT-3. d) Cuando la propuesta conjunta resulte adjudicada. la convocante podrá negociar los términos de la propuesta en beneficio de la Empresa Productiva. Dicho convenio deberá ser firmado por los representantes legales. técnica y económica. 8. El convenio formará parte del contrato que en su caso se adjudique. la cual en su caso la determinará la convocante en el Acto de apertura de propuestas. el(los) contrato(s) deberá(n) ser firmado(s) por el representante legal de cada una de las personas participantes en la propuesta. en el lugar. b) Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación (consorcio). sus proposiciones originales hayan resultado solventes comercial. dejando constancia en el expediente. respectivamente y deberán ser entregadas en sobres cerrados. Técnica y Económica integradas como enseguida se describe. según se describe más adelante. un convenio privado de propuesta conjunta. a quienes se considerará para efectos del procedimiento y del contrato.-PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. Concurso Abierto Internacional bajo TLC No. En este supuesto la Convocante exclusivamente negociará con los participantes. las cuales podrán estar contenidas en carpeta(s) o folder(s). que de acuerdo con los criterios establecidos. por planta. como obligados solidarios. en dicho acto se entregará el mecanismo de negociación correspondiente. fecha y hora señalados en el “Cronograma del Procedimiento de Contratación” de estas bases de concurso o en el acta del último evento de aclaraciones que se celebre. Las propuestas se entregarán en un sobre cerrado para cada Planta que el concursante este interesado en participar. técnica y económicamente. la propuesta técnica y la propuesta económica y será presentada en los sobres electrónicos. sin embargo. y para facilidad del manejo de los documentos preferentemente foliada. y foliadas.. no serán motivos de desechamiento. o no seguir el orden señalado o no foliar las hojas de la propuesta.. los cuales podrán contener archivos electrónicos con un tamaño máximo de 100 MB cada archivo. y conteniendo los documentos solicitados en la Parte I Contenido de la Propuesta Comercial de la SECCIÓN III: REQUISITOS DE LA PROPUESTA de las bases de este concurso. consistente en la documentación legal/administrativa y financiera.3.4. _____ Para el caso de participación electrónica mediante SISCeP. Técnica y Económica que el concursante este interesado en participar mismos que deberán estar debidamente identificados. Concurso Abierto Internacional bajo TLC No. técnica o económica) Sobre No. debidamente separada e identificada. con excepción de la última hoja del documento.Propuesta Económica: Página 19 . _____ Nombre o razón social del participante Concurso Abierto Internacional No. la proposición estará integrada por la propuesta comercial. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 Propuesta (comercial. deberá presentarse la documentación identificanda con portada. en carpetas o folders con separadores. y conteniendo los documentos solicitados en la Parte II Contenido de la Propuesta Técnica de la SECCIÓN III: REQUISITOS DE LA PROPUESTA de las bases de este concurso. en carpetas o folders con separadores.2 Propuesta comercial: El participante deberá integrar su propuesta comercial. 9. _____ Es conveniente que se presenten las propuestas siguiendo el orden que a continuación se indica. el cual contenga la propuesta Comercial. debidamente separada e identificada. _____ Nombre o razón social del participante Concurso Abierto Internacional No. Se deberá presentar un sobre cerrado por planta. 9. Se aclara que la no presentación en carpeta. 9. sí es conveniente por principio de orden y para la mejor conducción del procedimiento Las propuestas deberán ser rubricadas en todas sus hojas.Propuesta Técnica: El participante deberá integrar su propuesta técnica. como a continuación se indica: Propuesta _____ Sobre No. la cual deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada (representante legal o representante común en caso de consorcio). V.5.1 Indicaciones Generales I. en el entendido de que no será motivo de desechamiento la falta de entrega de dicho archivo. en el lugar.4 de la sección IV de las bases de este concurso. el servidor público designado por la Convocante para presidir este acto. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 El participante deberá integrar su propuesta económica debidamente separada e identificada. video y sonido. III.gob. no se permitirá el acceso a ningún participante.cenam.ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS. éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto. lo anterior con objeto de facilitar la evaluación de las mismas. A partir de la hora señalada para el inicio del acto. y conteniendo los documentos solicitados en el la Parte III Contenido de la Propuesta Económica de la SECCIÓN III: REQUISITOS DE LA PROPUESTA de las bases de este concurso. para fines del horario oficial se considerará el establecido en la página electrónica del Centro Nacional de Metrología de la Secretaría de Economía en la siguiente Dirección Electrónica: http://www. y en el lugar y hora señalados en el “Cronograma del Procedimiento de Contratación” de estas bases de concurso o. Así mismo en caso de haber discrepancia entre el archivo editable y la documentación presentada. El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante. quien será la única persona facultada para tomar las decisiones durante la realización del acto y se llevará a cabo en el domicilio señalado en estas bases de concurso. por lo que se considerarán vigentes dentro del procedimiento de contratación desde su inicio y hasta la firma del contrato respectivo. podrá apoyarse de otros servidores públicos para realizar la revisión cuantitativa de la documentación presentada y rubricar la documentación que se establezca.mx/hora_oficial de la zona horaria que corresponda. IV. Se recomienda a los participantes presentar un archivo electrónico de la propuesta económica en formato Excel. que hayan manifestado su interés en participar.. IV. esta última será la que se considere como la propuesta económica válida para evaluación. en Sistemas de Gestión de Protección Ambiental ISO 14001:2004/2015 y en Sistemas de Salud y Seguridad en el Trabajo OHSAS 18001:2007.. 10. Para una mejor conducción del evento. Recibidas las proposiciones. ni observador. Concurso Abierto Internacional bajo TLC No. que en su caso el concursante determine presentar.Documentación necesaria para la aplicación del mecanismo de adjudicación: Dentro del sobre correspondiente a la propuesta económica. sin intervenir en cualquier forma. la documentación necesaria para la aplicación del mecanismo de adjudicación establecido en la parte IV. lo cual quedará asentado en el Acta correspondiente. Página 20 . en carpetas o folders con separadores. 9. en caso de que se modifiquen. debe incluirse debidamente separada e identificada. Con objeto de mantener el orden y respeto a los asistentes en el acto de presentación y apertura de proposiciones. en caso contrario se les permitirá su asistencia como observadores debiéndose registrar. Solamente se recibirán proposiciones de los participantes. los asistentes deberán mantener apagados los teléfonos celulares y cualquier aparato electrónico de comunicación o captura de imágenes. la cual estará a la vista de los asistentes. debiendo integrarse con los documentos correspondientes una copia simple de los certificados vigentes en materia de sistemas de gestión de la calidad ISO 9001:2008/2015. 10. la fecha y hora que se establezcan en el acta del último evento de aclaración de dudas a las bases o en la comunicación que por escrito emita la Convocante con posterioridad a la última junta de aclaración de dudas a las bases II. en su caso.. la Convocante considerará como folio la numeración de las páginas que indique el archivo electrónico. se procederá a recibir las propuestas presentadas de manera presencial para proceder a la apertura de los sobres que correspondan según sea el caso. En caso de que alguna de la proposiciones recibidas no estuviera foliada.pemex. sin perjuicio de lo establecido en caso de que la convocante determine realizar una etapa de negociación. no podrá presentar propuesta por ningún otro medio. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 Asimismo. II. para lo cual el Servidor Público facultado por la Convocante para presidir el acto. En el caso de que un participante haya depositado por medios electrónicos su propuesta. informara a los asistentes si hay o no propuestas depositadas. VI. En este acto el servidor público que lo preside y el o los participante(s) designados para ello para las propuestas presentadas para cada planta por cada concursante. se tendrá por no recibida y se asentará en el acta correspondiente. Presencial I. El servidor público designado. rubricarán el documento DE-1 que forma parte integrante de la propuesta y que previamente será impreso. Los concursantes son los únicos responsables de que la documentación requerida en esta etapa del proceso del concurso sea entregada en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de propuestas. Concurso Abierto Internacional bajo TLC No.aspx y a través del SISCeP. Una vez iniciado el evento en el día y hora señalados en el Cronograma o. y en caso de tener propuesta(s) depositada(s) la convocante procederá a bajar dicha(s) propuesta(s) y simultáneamente en el acto correspondiente.En la fecha y hora señalados para los Eventos de presentación y apertura de propuestas y una vez iniciado el acto. Si por causas ajenas a la Convocante. en archivos electrónicos por cada documento que integre su proposición. hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación. Los documentos que el Concursante deposite en el SISCeP. conteniendo la propuesta Comercial. éste deberá considerar depositar archivos comprimidos en ZIP o bien que la información depositada este contenida en diversos archivos. no sea posible iniciar o continuar con el evento de presentación y apertura de proposiciones.com/procura/procedimientos-de-contratacion/Concursosabiertos/Paginas/default. Página 21 . Cuando la proposición enviada por el participante. III. VI. no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la Convocante. IV. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en un acto. en la fecha y hora que se establezca en el acta del último acto de aclaraciones a las bases o en la comunicación que por escrito emita la Convocante para ello. de acuerdo a lo siguiente: Para el caso de Propuestas electrónicas: I. separados por planta. el mismo se podrá suspender de manera motivada. la propuesta Técnica y la propuesta Económica mismas que tendrán una capacidad máxima de 85 MB. V. el (los) participante(s) ya no podrá(n) enviar su proposición(es) y se procederá con el registro de los participantes de los que se haya recibido proposiciones a través del SISCeP. la fecha y hora para la continuación del evento. la convocante primeramente procederá a acceder a la bóveda del SISCeP para verificar si se tienen o no propuestas depositadas. recibidas las proposiciones no se permitirá integrar documento alguno o modificar la misma. comunicará en el Portal de Internet http://www. En caso de que los documentos depositados por el Concursante en el sistema rebasen la capacidad máxima permitida. deberá presentarlos en formato “PDF”. a través del SISCeP. cumpla con los requisitos solicitados en la Parte III. fecha y hora en que se dará a conocer el fallo del concurso. sin considerar ningún otro tipo de evidencia externa. En caso que los concursantes no se pongan de acuerdo para elegir al menos a un concursante para rubricar el documento. En este acto el servidor público que lo preside y por lo menos un participante. Técnica y económica . y el resultado de dicha revisión o análisis se dará a conocer en el acto en que se dé a conocer el fallo correspondiente. procederá a la apertura por planta. Técnica y económica. ésta no será desechada en ese momento. y realizará una revisión cuantitativa de las propuestas. V. la convocante llevará a cabo la evaluación de las propuestas Comercial. En todos los casos la Convocante verificara que las propuestas cumplan con los requisitos solicitados en las Bases del Concurso.Contenido de la Propuesta Técnica. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 II. técnica y económica. Las proposiciones quedarán a resguardo de la Convocante. del sobre que contenga la propuesta comercial. Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las propuestas para agilizar los actos del procedimiento no será motivo para desechar las propuestas. Concurso Abierto Internacional bajo TLC No. verificará que las mismas contengan los documentos requeridos en estas bases de concurso. III.. cumpla con los requisitos solicitados en la Parte II. Una vez recibidas las propuestas en sobre cerrado. de la Sección III de estas bases. en dicha acta se señalará lugar. b) Aspecto técnico: Se verificará que la documentación presentada en su propuesta.-EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS (CRITERIOS DE EVALUACIÓN). La Convocante evaluará las propuestas utilizando los criterios de evaluación establecidos en la Sección IV de estas Bases.Contenido de la Propuesta Comercial. los faltantes u omisiones se harán constar en el recibo de los documentos que integran la propuesta Comercial.com/procura/procedimientos-de-contratacion/Concursosabiertos/Paginas/default.pemex. el servidor público que preside el acto elegirá a cuando menos un concursante para que los rubrique. o les faltara algún requisito. c) Aspecto económico: Se verificará que la documentación presentada en su propuesta. la falta de firma de algún concursante. Página 22 . que al efecto se recabe para cada concursante... de la Sección III de estas bases. a la omisión de los mismos. el servidor público facultado por la Convocante para presidir el acto.aspx y del SISCeP. a) Aspecto comercial: Se verificará que la documentación presentada en su propuesta.Contenido de la Propuesta Económica. siendo de su exclusiva responsabilidad obtenerla y enterarse de su contenido. de la Sección III de estas bases. cumpla con los requisitos solicitados en la Parte I. haciendo la valoración que corresponda a cada requisito solicitado. de conformidad con los criterios de evaluación establecidos en la sección IV de estas bases de concurso. haciéndola del conocimiento de los participantes a través del Portal de Internet de Pemex http://www. El acta será firmada por los asistentes y se pondrá a disposición para efectos de notificación. Con posterioridad. en el caso de que algún concursante omitiera la presentación de documentos en su propuesta. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de Presentación y Apertura de las propuestas. elaborando la justificación que determine la solvencia o el desechamiento de las propuestas. no invalidará su contenido y efectos. a los concursantes que no hubiesen asistido en las oficinas de la convocante. IV. así como en su caso. 11. La determinación de la convocante sobre el cumplimiento de una proposición con los requisitos de las bases del concurso se basará sólo en los documentos presentados. rubricarán el documento DE-1 que forma parte integrante de la propuesta económica. mismo que formara parte integral del Acta correspondiente a este evento. siendo causa de desechamiento de las propuestas en que intervenga la misma persona. Las aclaraciones o correcciones que haga el concursante no podrán modificar los términos y condiciones esenciales de la propuesta. que afecte directamente la solvencia de las propuestas.CAUSALES DE DESECHAMIENTO. Durante la evaluación a detalle de las propuestas. Concurso Abierto Internacional bajo TLC No.. 12. transcurrido dicho plazo. Cuando la proposición electrónica enviada por el participante. Además de lo anterior. concediéndole un plazo perentorio para que le entregue por escrito las aclaraciones requeridas. plazo. tachaduras o enmendaduras. V. aquellas propuestas que sean determinadas como solventes comercial y técnicamente. presenten correcciones. de un máximo de tres aspectos relacionados con la etapa del contenido de la proposición (parte técnica y/o parte económica y/o parte comercial). En su caso. por sí misma o como parte integrante de un grupo. se consideran causas para el desechamiento de las propuestas.. La presentación incompleta. se tendrá por no recibida. Página 23 . técnicas y económicas requeridas por la Convocante (considerando la versión final de las Bases del concurso). 13. ilegible o la omisión de cualquier documento o información requerida en estas Bases del concurso. en caso de surgir alguna duda durante la revisión de la documentación presentada por cada uno de los concursantes. que afecte directamente la solvencia de las propuestas. Este mecanismo se aplicara por Planta. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 Únicamente serán evaluadas económicamente. No serán motivo de aclaraciones o correcciones aquellos documentos que incumplan cualquier requisito que sea causa de desechamiento conforme los criterios de evaluación establecidos en estas Bases de Concurso. sólo se permitirá a los concursantes la aclaración o corrección. IV. no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la Convocante. El incumplimiento de las condiciones comerciales. especificaciones y alcance.MECANISMO DE ACLARACIÓN O CORRECCIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS. tales como precio. el concursante perderá su derecho a realizarlas. La Convocante llevará a cabo la evaluación de las propuestas de los concursantes con la documentación recibida. las siguientes: I. conforme a los criterios de evaluación que se establecen en la Sección IV de estas Bases del concurso. la Convocante podrá solicitar por escrito la aclaración correspondiente. Que las propuestas estén condicionadas. es motivo de desechamiento el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las Bases del presente procedimiento. III. Estos causales de desachamiento se aplicaran por Planta. en la integración de dos o más propuestas. procediendo a evaluar al concursante con la documentación recibida originalmente. El que una persona participe. II. Este criterio de adjudicación se aplicara por Planta. Ninguna persona manifieste su interés por participar. Esta cancelación podrá aplicarse por planta o para todo el concurso de acuerdo a lo requerido por la Convocante. Costo de pasajes y hospedaje del personal que haya asistido a la visita al sitio de realización de los trabajos.. las condiciones comerciales. Página 24 . al fallo de procedimiento. la Convocante podrá cancelar el concurso en su totalidad o por planta por cualquier causa justificada. y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.CANCELACIÓN DE PROCEDIMIENTO. que el importe de la(s) misma(s) sea(n) superior(es) al presupuesto asignado. Las propuestas presentadas no reúnan los requisitos solicitados y sean determinados no solventes.. II. es decir. Costo de la preparación de la propuesta que exclusivamente corresponderá al pago de honorarios del personal técnico. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 20 de las DGC. No se presenten propuestas. de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de las DGC. La Convocante podrá suspender el procedimiento de contratación en su totalidad o parcial por planta. II. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 14.4 de la sección IV de las bases de este concurso. los materiales de oficina utilizados y el pago por la utilización del equipo de oficina y fotocopiado. Concurso Abierto Internacional bajo TLC No.-CRITERIO DE ADJUDICACIÓN. resulten razonables. III. 17.-SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. los gastos comprobables que hayan sido documentados y que conforme a la etapa en la que se encuentre el proceso. 15. Al finalizar la evaluación de las propuestas. Estos supuestos aplican en general por el procedimiento o por planta. La Convocante procederá a declarar desierto el procedimiento o una planta cuando: I. de conformidad con el criterio de adjudicación establecido en el apartado IV. profesional y administrativo que participó en forma directa en la preparación de la propuesta. al acto de presentación y apertura de las propuestas. la Convocante cubrirá a los participantes que así lo soliciten. La(s) propuesta(s) económica(s) no resulte(n) aceptable(s). conforme a los criterios de evaluación establecidos en estas bases de concurso. limitándose a los siguientes conceptos: I. en el caso de que el participante no resida en el lugar en que se realice el procedimiento. técnicas y económicas requeridas por la convocante. 16. a las juntas de aclaraciones. IV. la Convocante adjudicará un contrato individualmente por cada planta al concursante cuya propuesta resulte solvente por reunir.PROCESO DE CONTRATACIÓN DESIERTO. Salvo en las cancelaciones por caso fortuito o fuerza mayor. hora y lugar señalados en el cronograma del Procedimiento de Contratación o en la fecha que se señale en el Acta o en el documento que modifique la fecha antes mencionada. consultar y obtener dichos documentos. En el caso de propuestas conjuntas. siempre y cuando cumpla con los requisitos técnicos. 20. haciéndola del conocimiento al(los) participante(s) ganador(es) al correo electrónico registrado. si algún miembro del Consorcio no firma el contrato se tendrá por no firmado el contrato y se procederá en términos del párrafo anterior.FALLO. a los concursantes que hayan presentado propuesta. será causa imputable al concursante ganador para no firmar el contrato. adjuntándole copia del Fallo correspondiente. 19. siempre y cuando el que sustituye cumpla cuando menos con los mismos requisitos del sustituido. la Convocante procederá a su corrección. deberá entregar. siempre y cuando cumpla los requisitos anteriores. La fecha. se podrá adjudicar subsecuentemente a cualquier otro participante. en cuyo caso la Convocante podrá autorizar la sustitución de que se trate. mediante la publicación en el Portal de Pemex y en el SISCeP y será de su exclusiva responsabilidad.FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. se advierta la existencia de un error de forma en el fallo y que no afecte el resultado de la evaluación realizada. en cuyo Página 25 .DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS DESECHADAS Y NO ADJUDICADAS. e incluirá únicamente el nombre del adjudicatario y el monto del contrato.pemex. o bien en la fecha que se establezca en el acta de notificación de fallo. El fallo del procedimiento de contratación se dará a conocer en junta pública en la fecha. El resultado del concurso se dará a conocer a través del Portal de Internet de Pemex:http://www. hora y lugar de la firma del contrato podrá diferirse.aspx.. El participante que resulte adjudicado. de no autorizarse se considerará que el contrato no se ha firmado por causa imputable al participante ganador.. Concurso Abierto Internacional bajo TLC No. comerciales y económicos y manifieste por escrito igualar el importe de la propuesta del participante ganador. la documentación que se indica en el Documento DI-1 de la Sesión V y en el Anexo CG referente a la “Documentación que deberá presentar el Concursante Ganador” de las presentes bases. Cuando de manera posterior a la notificación del fallo y previo a la firma del contrato. salvo que el Consorcio solicite la sustitución de dicho miembro. podrán ser devueltas a los concursantes una vez transcurridos 60 días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo. La falta de entrega de la totalidad de los documentos requeridos.. salvo que exista algún Recurso de Reconsideración en trámite. notificando las correcciones a los participantes. La notificación del fallo obligará a la Convocante y a la(s) persona(s) a quien(es) se haya(n) adjudicado. a firmar el contrato dentro del plazo establecido en el “Cronograma del procedimiento de contratación” de estas bases.com/procura/procedimientos-de-contratacion/Concursosabiertos/Paginas/default. éste podrá ser adjudicado al siguiente lugar. En caso de negativa por escrito para el supuesto anterior. Este apartado aplica por planta. En caso de que el participante ganador no firmare el contrato por causas imputables al mismo. y se comunicara a los participantes a través del SISCeP. Las propuestas presentadas prescencialmente y que sean desechadas y las no adjudicadas durante el concurso. a más tardar el día hábil siguiente al de su emisión. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 18. dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del fallo e invariablemente previo a la fecha de formalización del contrato. para lo cual se levantará el acta correspondiente que será firmada por los asistentes. a la que libremente podrán asistir cualquier interesado. los participantes podrán interponer el recurso de reconsideración materia de los artículos 81. 23. y 47 de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2015.P. fracción I.-TESTIGO SOCIAL.GARANTÍAS Y SEGUROS. el Contratista a quien se le adjudique el Contrato para la realización de dichas Obras.) y Petróleos Mexicanos por sí y en representación de las empresas productivas subsidiarias y para el caso de que las Obras objeto de la presente Procedimiento se efectúen en el interior de las instalaciones de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA (S.M. de la Ley de Petróleos Mexicanos. Este apartado aplica por planta. Delegación Miguel Hidalgo.. al personal que proponga el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Página 26 .P.INFORMACIÓN RESERVADA DE LOS PARTICIPANTES.-RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.T.) Este apartado aplica por planta. 26 a 45 de su Reglamento. entre Bahía de San Hipólito y Bahía de Ballenas. 21. el mismo deberá presentarse por escrito ante la Ventanilla Única de la Instancia Colegiada para resolver el recurso de reconsideración en materia de contrataciones. Deberán presentarse de conformidad con lo establecido en el clausulado del Modelo de Contrato incluido en la Sección V de las presentes Bases. Para el presente concurso no se considera la participación de un Testigo Social. en el domicilio ubicado en Bahía del Espíritu Santo sin número. En contra del fallo que adjudique el contrato. los documentos que contengan la información reservada. Los participantes podrán señalar en su propuesta. en días hábiles y en horario de ocho treinta a dieciocho horas. Con objeto de que “LA CONVOCANTE” dé cumplimiento a lo establecido en el quinto párrafo de la cláusula 34 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (S.. Código Postal 11300. hasta la total conclusión del Recurso de Reconsideración e instancias subsecuentes. 25. La Convocante procederá a su devolución y en caso de que no pueda devolverse se procederá a su destrucción. o bien optar por la acción jurisdiccional que corresponda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL no acepta la entrega de garantías enviadas por fax.T. Concurso Abierto Internacional bajo TLC No. debiendo señalar domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con dicho recurso ubicado en la Ciudad de México. Este apartado aplica por planta. en la Ciudad de México. servicio postal o correo electrónico.. 22. preferirá en igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme a la Ley tengan terceros. Colonia Verónica Anzures. siempre que tengan derecho de reservarse la información de conformidad con las disposiciones aplicables. 24.M. mensajería. agotados dichos términos.R. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 caso las propuestas continuarán en resguardo de La Convocante.R. De promover recurso de reconsideración. Planta Baja. COMPROMISO DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del Gobierno Federal. el área responsable ("Módulo de Página 27 . (OCDE) 27.FUENTES DE FINANCIAMIENTO Toda vez que Petróleos Mexicanos.. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. 2. El(los) concursante(s) que sea(n) adjudicado(s) con dicho(s) Contrato(s). DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 Mexicana. con el objeto de financiar los pagos que se deriven del (de los) Contrato(s) relacionado(s) con este(s) Concurso(s). atendiendo a los requerimientos establecidos en el Anexo G denominado “Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento”.PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS En relación con el Programa de Cadenas Productivas que Petróleos Mexicanos tiene concertado con Nacional Financiera. Concurso Abierto Internacional bajo TLC No. así como información sobre las personas físicas y/o morales y/o extranjeras que le suministren.N. los interesados deberán dirigirse directamente a Nacional Financiera. las características de dichos contratos y estipular con los contratistas que deberán preferir en igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme a la ley tengan terceros. Entregar al área contratante de Transformación Industrial. o como en el futuro se le denomine. se transcribe íntegramente la nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. directa o indirectamente. al efecto se transcribe lo conducente de la cláusula en comento: “CLÁUSULA 34. Si el contratista ha cumplido con la entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento. 28. En el formato DI-2 de la Sección V de estas Bases de procedimiento. antes de la firma del (de los) contrato(s) adjudicado(s). Entregar al(a las) área(s) responsable(s) (“Módulo(s) de Financiamiento”) de Transformación Industrial la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento (documentos y/o documentos electrónicos). así como considerar los mismos en la elaboración de sus ofertas. éstas se obligan a comunicar al Comité Ejecutivo General y a las secciones del sindicato con 15 días hábiles de anticipación. al personal que proponga el STPRM.. dichos bienes y/o servicios. sus Empresas Productivas Subsidiarias o cualquier entidad financiera y/o filial. S. podrán hacer uso de recursos provenientes de financiamiento. C. o a la información contenida en el Documento K denominado “Información del Programa de cadenas productivas del Gobierno Federal” de la Seccion V de estas bases. la información sobre el país de procedencia de los bienes y/o servicios que se utilicen para dar cumplimiento al objeto del (de los) contrato(s) adjudicado(s). S. será responsabilidad de los participantes conocer los términos y condiciones para la contratación de los trabajadores que proponga el Sindicato antes mencionado.C. quedará(n) obligado(s) a lo siguiente: 1. el “Programa de Cadenas Productivas”. que en su caso corresponda. N. Esta información se deberá presentar en el formato establecido como Anexo G1 denominado “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios” y se adjuntará al (a los) contrato(s) que corresponda(n) para formar parte integrante del (de los) mismo(s). hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.. … “…Cuando los trabajos de construcción o mantenimiento por contrato libre se efectúen en el interior de las instalaciones de Petróleos Mexicanos o de las empresas productivas subsidiarias. En virtud de lo anterior. que éste designe para tal efecto.…” 26. deberán obtener y habilitar los certificados digitales que le permitan generar la firma electrónica de las notas de la Bitácora. que le será proporcionado oportunamente por el área contratante de Transformación Industrial.. previamente al inicio de los trabajos. control y seguimiento de la Bitácora que se utilice para ejecución de los trabajos de la obra objeto de este procedimiento se llevará a través de medios electrónicos. Presentar la “Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento” siguiendo las instrucciones y formatos establecidos en el “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento” (“el Instructivo”). 30. 4. 3.com/proveedores/documentacion). para lo cual se comprometen a cumplir sin excepción los “Términos y Condiciones de Uso de La Bitácora Electrónica” a que hace referencia el Anexo “BEO” de la Sección II y el Modelo de Contrato que se contiene en las presentes Bases.pemex. Página 28 . Por tal motivo.BITÁCORA ELECTRÓNICA Este apartado aplica por planta. La convocante y el participante que resulte adjudicado. La Convocante y el participante que resulte adjudicado se comprometen a realizar las gestiones necesarias y oportunas para encontrarse en aptitud de utilizar la Bitácora Electrónica en la realización de los trabajos materia del presente procedimiento. en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales. El Instructivo vigente se encuentra disponible en la página Internet de Pemex: (www. La elaboración. o b) emitirá el "Comprobante de Seguimiento de Documentación". Concurso Abierto Internacional bajo TLC No. Para efectos de lo anterior..ARTICULO 32-D Este apartado aplica por planta. 31. Informar oportunamente a sus proveedores y/o subcontratistas sobre los requisitos relacionados con la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el numeral 2. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y las disposiciones aplicables de la Resolución de la Miscelánea Fiscal vigente expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el participante con quién se vaya a celebrar el Contrato. deberá solicitar a las autoridades fiscales la opinión del cumplimento de obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en la Resolución de la Miscelánea Fiscal vigente. el cual formará parte de la documentación que el contratista presente para continuar con los trámites de pago de su(s) factura(s).. 29. deberá presentar documento vigente expedido por el SAT. con lo que el contratista podrá continuar con los trámites de pago de su(s) factura(s). el participante con quién se vaya a celebrar el Contrato.CONTENIDO NACIONAL PARA EL PRESENTE CONCURSO NO SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE UN PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 Financiamiento"): a) registrará en los sistemas sobre dicho cumplimiento. A tal efecto. la documentación requerida en el “Anexo CG Documentación que deberá presentar el Concursante Ganador”. Ciudad de México.OBLIGACIONES DEL CONCURSANTE GANADOR Este apartado aplica por planta. a 21 de junio de 2017 Página 29 . Concurso Abierto Internacional bajo TLC No. El Concursante Ganador deberá presentar a más tardar dentro de los 2 días naturales posteriores a la emisión del fallo. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 32.. Concurso Abierto Internacional bajo TLC No. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 SECCIÓN II Bases técnicas . TÉCNICA Y ECONÓMICA. SECCIÓN III CONTENIDO DE LA PROPUESTA COMERCIAL. . (FORMATO DC-3) Información de documentos de Carácter Confidencial. con relación a los demás participantes. mediante la cual los concursantes manifiesten que por sí mismos. DC-4 La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la propuesta. (FORMATO DC-4) DC-5 Manifiesto de encontrarse al corriente en las obligaciones fiscales y de seguridad social. Coordinación de Procura y Sección III Abastecimiento para Transformación Concurso Abierto Internacional bajo TLC Industrial No. o a través de interpósita persona. induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas. el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas.CONTENIDO DE LA PROPUESTA COMERCIAL Contiene la información de la existencia legal y personalidad del participante (persona física o moral).. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP- Gerencia de Contrataciones para Proyectos 001-2017 REQUISITOS DE LA PROPUESTA PARTE I. (FORMATO DC-2) Declaración de integridad. 12 de las DGC y 8 fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o DC-3 entidad convocante. de conformidad con lo establecido en el DC-6 Documento DC-6 . Requisitos y criterios de evaluación de la capacidad financiera. DC-1 (FORMATO DC-1) Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en algún supuesto de los artículos 76 fracción VI de DC-2 la Ley de Petróleos Mexicanos. modernización. Adicionalmente. que cada contrato en lo individual deberá cumplir con los requisitos señalados en este documento. no será motivo de desechamiento. la experiencia solicitada podrá ser acreditada en conjunto por las empresas que participen en el convenio de asociación correspondiente. incluyendo teléfonos.000. considerando la paridad del peso al tipo de cambio publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación para el día de la fecha de firma del contrato de que se trate y concluidos en los últimos 6 años contados a partir de la publicación de la convocatoria de este concurso. direcciones (de correo electrónico y del contratante) y nombres de las personas a las que se pueden contactar para confirmar la información. o su equivalente en cualquier otra moneda.00 M. Es deseable que los contratos de los cuales se presentará información consistan en trabajos de rehabilitación. reparación mayor o libranza de plantas industriales de procesos de refinación y el importe de cada contrato de cuando menos $70. Podrán presentar. deberá proporcionar el nombre del contratante. La no presentación de este material gráfico. a efecto de que PEMEX Transformación Industrial pueda verificar la información respectiva.CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA DT-1 Documentos que acrediten la experiencia y la capacidad técnica del Concursante en trabajos similares. se deberá acompañar a ésta. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP- Gerencia de Contrataciones para Proyectos 001-2017 REQUISITOS DE LA PROPUESTA PARTE II. reporte fotográfico de los trabajos y video de las plantas y equipos rehabilitados. Coordinación de Procura y Sección III Abastecimiento para Transformación Concurso Abierto Industrial No.000.. La tabla del Formato DT-1 es un resumen de la información y debe ir acompañado de evidencias que acrediten la experiencia y capacidad técnica del Concursante. esto es. Deberá acreditar haber ejecutado al menos 3 contratos en cuyo alcance se incluyan trabajos de rehabilitación.N. así mismo que incluyan documentación que compruebe la inclusión en sus alcances de trabajos tales como los indicados previamente. de forma opcional. . Para acreditar esta experiencia en conjunto. una traducción simple al español. En caso de que la documentación presentada este en un idioma diferente al español. Para el caso de propuestas en asociación. Esta experiencia se deberá acreditar mediante la presentación de copia de contratos y actas entrega- recepción o sus equivalentes. los alcances e importes de los contratos no podrán ser fraccionados o sumados. en el formato correspondiente. DT-3 Convenio privado para la ejecución de las obras (Propuesta conjunta) (FORMATO DT-3) DT-4 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales. Para dar cumplimiento a este requisito. Coordinación de Procura y Sección III Abastecimiento para Transformación Concurso Abierto Industrial No. a los términos de la bases de concurso. actas de juntas de aclaraciones. se deberá presentar el FORMATO DT-5 o uno propio del concursante pero que incluya los datos requeridos y dar cumplimiento a lo establecido en el mismo. que. Para los servicios y asesorías técnicas que involucren licenciadores y/o marcas relacionadas en el Anexo Subcontratación”. los proyectos arquitectónicos y de ingeniería. los materiales y equipos de instalación permanente. conocer y aceptar los criterios de evaluación comercial. estos deberán programarse para suministro. a proporcionar al concursante la asistencia técnica para la ejecución de los mismos. Respecto a las partidas relacionadas con las Adquisiciones y refaccionamientos. conocer y aceptar el modelo de contrato. así como haber considerado en la integración de la propuesta. le proporcionará la propia CONVOCANTE y el programa de suministro correspondiente. de respuestas. de acuerdo con lo establecido en el Anexo “Subcontratación”. (FORMATO DT-4) DT-5 Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que se subcontratarán.CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA modernización. previo al plazo de paro programado de la planta respectiva. los alcances y las especificaciones generales y particulares de construcción que la CONVOCANTE proporcionó por unidad. en su caso. conocer y estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables. . deberá presentar carta compromiso de éstos en la que se comprometen a ejecutar directamente los servicios relacionados.. reparación mayor o libranza de plantas de proceso de similares a la planta de que se trate. DT-2 Programa de ejecución general de los trabajos calendarizado y cuantificado mensual estructurado de acuerdo a lo establecido en la sección II de estas bases de concurso para la Planta respectiva: (FORMATO DT-2). técnica y económica contenidos en las bases de concurso. el haber considerado las normas de calidad de los materiales. en su caso. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP- Gerencia de Contrataciones para Proyectos 001-2017 REQUISITOS DE LA PROPUESTA PARTE II. sus anexos y las modificaciones que. o bien. se hayan efectuado. . debiendo presentar Cédula de Profesión y Currículum Vitae del personal propuesto por la concursante de las siguientes categorías: Superintendente de Construcción Supervisor de la Fase de Mantenimiento de Plantas Supervisor de la Fase de Mantenimiento Mecánico Supervisor de la Fase de Mantenimiento Eléctrico Supervisor de la Fase de Mantenimiento de Instrumentos Supervisor de la Fase de Mantenimiento Civil Ingeniero de Seguridad Ingeniero de SSPA . firma autógrafa del representante legal o en su caso para ofertas conjuntas del representante común en la última hoja de cada alcance o solicitud de bienes y/o servicios y sello del concursante o en caso de propuesta conjunta de la empresa designada como líder. Coordinación de Procura y Sección III Abastecimiento para Transformación Concurso Abierto Industrial No.Los anexos B-4 de alcances de los trabajos.CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA DT-6 El concursante deberá presentar la Carta establecida en el Formato DT-6 debidamente requisitada. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP- Gerencia de Contrataciones para Proyectos 001-2017 REQUISITOS DE LA PROPUESTA PARTE II. .En el caso de adquisiciones y refaccionamientos. incluyendo: . las Solicitud de Bienes y/o Servicios. Los documentos mencionados anteriormente que acompañaran a la carta conforme al formato DT-6. deberán contar con antefirma en todas sus hojas y. DT-7 El concursante deberá presentar la documentación relativa al personal que será responsable de llevar a cabo físicamente los trabajos de ejecución de la obra de conformidad con lo establecido en el Anexo “Personal Especializado”. de todas las partidas a realizar en la Planta así como de sus arrendamientos. DCAS DOPA-CPATRI- para Proyectos GCP-SPPCP-001-2017 SECCIÓN III REQUISITOS DE LA PROPUESTA PARTE III.CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA .. Sección III Coordinación de Procura y Abastecimiento para Concurso Abierto Transformación Industrial Internacional bajo TLC Gerencia de Contrataciones No.3. el Concursante entregará una copia en archivo electrónico tipo hoja de cálculo editable de su Propuesta Económica. en el supuesto de que algún concursante los integre en formatos propios. sus instructivos de llenado y ejemplos. Los concursantes integrarán su propuesta económica con los formatos proporcionados por la DOPA. . Sección III Coordinación de Procura y Abastecimiento para Concurso Abierto Transformación Industrial Internacional bajo TLC Gerencia de Contrataciones No. en la que se incluyan todos los documentos requeridos. Los Precios deberán expresarse con dos decimales. proporcionados por la DOPA son guías auxiliares para la integración de los mismos. Nota: Adicionalmente a la Propuesta Económica entregada en papel. ajustando previamente la máquina para el redondeo a estos dos decimales y en ellos se reflejen las aproximaciones. se requiere que los formatos utilizados contengan la información solicitada por la DOPA en cada uno de ellos. DCAS DOPA-CPATRI- para Proyectos GCP-SPPCP-001-2017 ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA: Los formatos. RELACION DE MONTOS MÁXIMOS DE DE-3 DE-3 REFERENCIA. NOMBRE DEL DOCUMENTO FORMATO DOCUMENTO PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS. DCAS DOPA-CPATRI- para Proyectos GCP-SPPCP-001-2017 INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA (PARTE ECONÓMICA) PRECIO INTEGRADO No. Sección III Coordinación de Procura y Abastecimiento para Concurso Abierto Transformación Industrial Internacional bajo TLC Gerencia de Contrataciones No. . A DE-1 DE-1 PRECIO INTEGRADO “ANEXO 0”. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE DE-2 DE-2 LOS TRABAJOS. Concurso Abierto Internacional bajo TLC No.‐ DCAS‐DOPA‐CPATRI‐GCP‐SPPCP‐001‐2017 SECCIÓN IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN. Sección IV Coordinación de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial Concurso Abierto Internacional bajo TLC Gerencia de Contrataciones para No. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP- Proyectos 001-2017 IV.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMERCIAL El concursante deberá proporcionar la documentación relacionada de acuerdo a lo solicitado y de conformidad con los requisitos y criterios establecidos a continuación: DOCUMENTO REQUISITO CRITERIOS DE EVALUACIÓN Que presente el escrito solicitado. Que el escrito contenga toda la información solicitada, conforme al formato DC-1 proporcionado en las bases de concurso. Contiene la información de la existencia legal y personalidad del Que el escrito esté firmado por el representante legal. DC-1 participante (persona física o moral). (FORMATO DC-1) Que en el caso de una propuesta conjunta, cada una de las personas que presentan dicha propuesta, deberán presentar en lo individual el documento DC-1, y la firma del documento deberá hacerse por el representante legal y por el representante común. Que presente el escrito solicitado. Que el escrito contenga toda la información solicitada, conforme al formato Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en algún DC-2 proporcionado en las bases de concurso. supuesto de los artículos 76 fracción VI de la Ley de Petróleos Que el escrito este firmado por el representante legal. DC-2 Mexicanos, 12 de las DGC y 8 fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Que en el caso de una propuesta conjunta, cada una de las personas que (FORMATO DC-2) presentan dicha propuesta, deberán presentar en lo individual el documento DC-2, y la firma del documento deberá hacerse por el representante legal y por el representante común. Declaración de integridad, mediante la cual los concursantes Que presente la Declaración de Integridad en los términos establecidos en el manifiesten que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se formato DC-3. abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de Que el escrito este firmado por el representante legal o representante común la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las DC-3 evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. (FORMATO DC-3) Información de documentos de Carácter Confidencial. No se evalúa DC-4 La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la propuesta. (FORMATO DC-4) Que presente su manifestación de encontrarse al corriente en las obligaciones fiscales y de Seguridad Social.en el formato DC-5 o bien en Manifiesto de encontrarse al corriente en las obligaciones fiscales y formato propio debidamente requisitado. DC-5 de Seguridad Social. Que el escrito esté firmado por el representante legal. Que en el caso de una propuesta conjunta, cada una de las personas que presentan dicha propuesta, deberán presentar en lo individual el documento Sección IV Coordinación de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial Concurso Abierto Internacional bajo TLC Gerencia de Contrataciones para No. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP- Proyectos 001-2017 IV.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMERCIAL El concursante deberá proporcionar la documentación relacionada de acuerdo a lo solicitado y de conformidad con los requisitos y criterios establecidos a continuación: DOCUMENTO REQUISITO CRITERIOS DE EVALUACIÓN DC-5, y la firma del documento deberá hacerse por el representante legal y por el representante común. Capacidad finaciera 1.1 Criterios de evaluación Se verificará que los documentos presentados cumplan con los siguientes 1. Documentos requeridos requisitos: 1.a Copia simple de los Estados financieros dictaminados, para I. Sean presentados de forma completa. efectos financieros, correspondientes al ejercicio inmediato II. Deberán corresponder a el (los) participante(s) interesado(s) y a quien se anterior a la fecha de presentación de la propuesta que deberán acreditó como participante o participantes en consorcio (Documento DT-3). incluir: III. Deberán acompañarse de una carta en hoja membretada y firmada por el Informe del Auditor (dictamen) administrador único o por el representante de la empresa, manifestando bajo Balance General protesta de decir verdad que los estados financieros presentados son una Estado de Resultado Integral copia fiel de los originales. Estado de Flujo de Efectivo IV. Deberán corresponder al último ejercicio fiscal, previo al ejercicio en que Estado de Cambios en el Capital Contable ocurra la fecha de presentación y apertura de proposiciones. Notas a los Estados Financieros V. Si la fecha de presentación y apertura de proposiciones ocurre durante el primer trimestre del año en curso, el concursante podrá entregar los estados DC-6 O bien, para dar cumplimiento al presente numeral se podrá optar por financieros dictaminados, para efectos financieros o los de SIPRED, del presentar: penúltimo ejercicio. 1.b Copia simple Estados financieros dictaminados para efectos VI. Si el concursante es una empresa de nueva creación, el concursante deberá fiscales conforme el Sistema de Presentación del Dictamen Fiscal presentar los Estados financieros dictaminados, para efectos financieros, con (SIPRED), completos y correspondientes al ejercicio inmediato una antigüedad menor a cuatro meses con respecto a la fecha de anterior a la fecha de presentación de la propuesta que deberán presentación y apertura de proposiciones. incluir los anexos: VII. En caso de utilizar la opción señalada en el numeral 1. sección b), para la Informe del Auditor (dictamen) acreditación de la capacidad financiera, se verificará que al menos se presenten los anexos en ella solicitados y su respectivo Acuse de Aceptación Balance General por parte del Servicio de Administración Tributaria de los Estados Unidos Estado de Resultado Integral Mexicanos (SAT). Estado de Flujo de Efectivo VIII. Deberán estar elaborados conforme a la Normatividad Contable vigente a la Estado de Cambios en el Capital Contable fecha de elaboración, según sea el caso. Notas a los Estados Financieros IX. El Dictamen del Auditor no deberá tener opinión(es) negativa(s) o abstención Datos de identificación del contribuyente de opinión. Sección IV Coordinación de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial Concurso Abierto Internacional bajo TLC Gerencia de Contrataciones para No. En caso contrario se continuará con la evaluación de la capacidad financiera del participante conforme se indica en la etapa 2. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP- Proyectos 001-2017 IV. fracción V. manifestando que los estados financieros dictaminados requeridos conforme al numeral 1. que haya perdido dos terceras partes de su capital social. La evaluación financiera se realizará siempre y cuando el participante cumpla los requisitos anteriores. en caso de utilizar esta opción se deberá entregar el: presente numeral se encuentren contenidos en la Herramienta Integral de Acuse de aceptación emitido por el Servicio de Información de Proveedores (HIIP).a) de este Formato. Parámetro. Monto de las Pérdidas deberá ser: < Cumple En caso de que el participante haya perdido dos terceras partes o más de su Capital Social se considerará que el participante se encuentra en el supuesto de quiebra técnica por lo que la propuesta será desechada. En caso de que los estados financieros a los que se hace referencia en el Además. es decir. el participante podrá omitir su Administración Tributaria (SAT).1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMERCIAL El concursante deberá proporcionar la documentación relacionada de acuerdo a lo solicitado y de conformidad con los requisitos y criterios establecidos a continuación: DOCUMENTO REQUISITO CRITERIOS DE EVALUACIÓN X. Se verificará que el participante no se encuentre en el supuesto de disolución previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles en el Artículo 229. La evaluación consiste en 2 etapas que deberán acreditarse para obtener el cumplimiento de la acreditación de la capacidad financiera. están contenidos en la HIIP y pueden ser utilizados para la para la evaluación de la capacidad financiera del presente concurso. Se verificará que el participante cumpla con la suficiencia de Capital de Trabajo para el proyecto. presentación entregando en su lugar una carta en hoja membretada y firmada por el administrador único o por el representante de la empresa. . para lo que se sumará la información financiera presentada por los concursantes exceptuando aquellos que no hayan acreditado la Etapa 1 Pérdida de Capital (Quiebra técnica) o que el Dictamen del Auditor contenga opinión(es) negativa(s) o abstención de opinión. En propuestas conjuntas. Sección IV Coordinación de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial Concurso Abierto Internacional bajo TLC Gerencia de Contrataciones para No. No se aceptará información financiera de empresas o personas que no formen parte del consorcio que se suscribe en el Convenio Privado de Participación Conjunta (Documento DT-3). . SERA CAUSAL DE DESECHAMIENTO. El valor obtenido deberá ser: >=1 Cumple En caso de que el participante no cumpla con el valor del indicador. podrá acreditarse la capacidad financiera con el cumplimiento de los requisitos antes descritos por una sola de los participantes que integren el consorcio o bien. la propuesta será desechada. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP- Proyectos 001-2017 IV. de manera conjunta por dos o más integrantes.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMERCIAL El concursante deberá proporcionar la documentación relacionada de acuerdo a lo solicitado y de conformidad con los requisitos y criterios establecidos a continuación: DOCUMENTO REQUISITO CRITERIOS DE EVALUACIÓN Parámetro. 000. convocatoria de este concurso. La tabla del Formato DT-1 es un requeridos. Para el caso de los contratos.000. Podrán presentar.000. o su equivalente en Federación para el día de la fecha de firma del contrato de que se trate y cualquier otra moneda. a efecto de que PEMEX lo individual. Para acreditar esta experiencia en conjunto. reparación mayor o libranza de en cualquier otra moneda. los contratos electrónico y del contratante) y nombres de las personas a las que se que presenten para lograr el total requerido deberán cumplir. deberá proporcionar el correspondiente o bien. la experiencia solicitada podrá monto de los contratos. modernización.N. en caso de ser acreditada en conjunto nombre del contratante. La no presentación de este Para el caso de propuestas en asociación. solicitada podrá ser acreditada en lo individual por una de las empresas que participen en el convenio de asociación Adicionalmente. DCAS-DOPA- Gerencia de Contrataciones para CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 Proyectos IV. petroquímicos o refinación y el importe de cada contrato de cambio publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la cuando menos $70. la experiencia material gráfico. esto es. Transformación Industrial pueda verificar la información respectiva. de al menos 3 contratos que hayan sido ejecutados resumen de la información y debe ir acompañado de evidencias que directamente por el concursante. de asociación correspondiente. con los requisitos establecidos. incluyendo teléfonos. ejecutados por empresas distintas aun cuando formen parte del mismo grupo empresarial o filiales del concursante. de forma opcional. modernización. no será motivo de desechamiento. considerando la paridad del peso al tipo concluidos en los últimos 6 años contados a partir de la publicación de la de cambio publicado por el Banco de México en el Diario Oficial convocatoria de este concurso. direcciones (de correo por las empresas que participen en el convenio. o su equivalente rehabilitación. de la Federación para el día de la fecha de firma del contrato de que se trate. para poder acreditar el monto mínimo ser acreditada en conjunto por las empresas que participen en el convenio que se requiere para cada contrato. no se permitirá que se sume el Para el caso de propuestas en asociación.00 M. no aceptándose contratos acrediten la experiencia y capacidad técnica del Concursante. considerando la paridad del peso al tipo de gas. Deberá acreditar haber ejecutado al menos 3 contratos en cuyo alcance se incluyan trabajos de rehabilitación. Coordinación de Procura y Sección IV Abastecimiento para Transformación Industrial Concurso No. así mismo que Que los contratos que presente se hayan concluido en los incluyan documentación que compruebe la inclusión en sus alcances de últimos 6 años contados a partir de la publicación de la trabajos tales como los indicados previamente. los alcances e importes de los contratos no podrán ser fraccionados o sumados. reporte fotográfico de los trabajos y video de las plantas y equipos rehabilitados.00 M.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA El concursante deberá proporcionar la documentación relacionada de acuerdo a lo solicitado y de conformidad con los requisitos y criterios establecidos a continuación: DOCUMENTO REQUISITO CRITERIOS DE EVALUACIÓN Documentos que acrediten la experiencia y la capacidad técnica del Que presente toda la documentación solicitada en los términos Concursante en trabajos similares. en pueden contactar para confirmar la información. Esta experiencia se deberá acreditar mediante la presentación de copia DT-1 de contratos y actas entrega-recepción o sus equivalentes. reparación mayor o Que la documentación presentada acredite la ejecución de al libranza de plantas industriales de procesos de refinación y el importe menos 3 contratos en cuyo alcance se incluya trabajos de de cada contrato de cuando menos $70.000. en el formato correspondiente. que cada contrato en lo individual .N. plazo de paro programado de la planta respectiva. reparación mayor o libranza de plantas de proceso de similares a la planta de que se trate. Que presente el programa calendarizado por partida en los términos establecidos en el anexo 0 de la sección II de estas bases de concurso por planta. conocer y estar conforme de ajustarse a las leyes en las bases y esté debidamente requisitado y firmado por el DT-4 y reglamentos aplicables. modernización. a los términos de la bases de concurso. DCAS-DOPA- Gerencia de Contrataciones para CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 Proyectos IV. Respecto a las adquisiciones y refaccionamientos. actas de representante legal o representante común del concursante. Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus Se revisará que la manifestación se ajuste al formato otorgado condiciones ambientales. estos deberán programarse para suministro. Que presente el escrito solicitado. previo al paro la planta respectiva. Que el escrito este debidamente firmado por las personas que en él intervienen. una traducción simple al español. previo al por períodos mensuales. Que sea congruente con el catálogo de partidas para la planta respectiva. Que el programa este firmado por el representante legal o DT-2 representante común. de respuestas. Respecto a las partidas relacionadas con las Adquisiciones y Que el programa de ejecución este calendarizado y cuantificado refaccionamientos. En caso de que la documentación presentada este en un idioma diferente al español. que estos se encuentren programados para suministro. Que el Programa propuesto cumpla con el plazo de ejecución y Programa de ejecución general de los trabajos calendarizado y cuantificado con los hitos establecidos en la Convocatoria y en las Bases de mensual estructurado de acuerdo a lo establecido en la sección II de estas este concurso por planta. Es deseable que los contratos de los cuales se presentará información consistan en trabajos de rehabilitación. conforme Convenio privado para la ejecución de las obras (Propuesta conjunta) DT-3 (FORMATO DT-3) al documento DT-3 proporcionado en las bases de concurso. sus anexos y las modificaciones . bases de concurso para la Planta respectiva: (FORMATO DT-2).2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA El concursante deberá proporcionar la documentación relacionada de acuerdo a lo solicitado y de conformidad con los requisitos y criterios establecidos a continuación: DOCUMENTO REQUISITO CRITERIOS DE EVALUACIÓN deberá cumplir con los requisitos señalados en este documento. se deberá acompañar a ésta. juntas de aclaraciones. Coordinación de Procura y Sección IV Abastecimiento para Transformación Industrial Concurso No. Que el escrito contenga toda la información solicitada. realizar en la Planta así como de sus arrendamientos. de acuerdo al formato otorgado en las bases y firmado por el representante legal o representante . Los documentos mencionados anteriormente que acompañaran a la carta conforme al formato DT-6. de acuerdo con lo establecido en el Anexo de decir verdad. DCAS-DOPA- Gerencia de Contrataciones para CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 Proyectos IV. en su caso. así como haber considerado en la integración de la propuesta. o bien. deberán contar con antefirma en todas sus hojas y. El concursante deberá presentar la Carta establecida en el Formato DT-6 El Concursante deberá presentar la carta compromiso bajo debidamente requisitada. le proporcionará la propia CONVOCANTE y el programa de suministro correspondiente. las Solicitud de Bienes Que presente todos los documentos solicitados debidamente y/o Servicios. DT-5 Para los servicios y asesorías técnicas que involucren licenciadores y/o marcas relacionadas en el Anexo Subcontratación”. los alcances y las especificaciones generales y particulares de construcción que la CONVOCANTE proporcionó por unidad. deberá presentar carta compromiso de éstos en la que se comprometen a ejecutar directamente los servicios relacionados. conforme a lo establecido en el Anexo Subcontratación.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA El concursante deberá proporcionar la documentación relacionada de acuerdo a lo solicitado y de conformidad con los requisitos y criterios establecidos a continuación: DOCUMENTO REQUISITO CRITERIOS DE EVALUACIÓN que. conocer y aceptar los criterios de evaluación comercial. conocer y aceptar el modelo de contrato.En el caso de adquisiciones y refaccionamientos. incluya los datos requeridos y dar cumplimiento a lo establecido en el Se verificará que el participante presente las cartas compromiso mismo. que. de todas las partidas a común del concursante. los materiales y equipos de instalación permanente.Los anexos B-4 de alcances de los trabajos. Coordinación de Procura y Sección IV Abastecimiento para Transformación Industrial Concurso No. requisitados y en los términos solicitados. los proyectos arquitectónicos y de ingeniería. incluyendo: protesta de decir verdad. Para dar cumplimiento a este requisito. DT-6 . firma autógrafa del representante legal o en su caso para ofertas conjuntas delrepresentante común en la última hoja de cada alcance o . se ajuste al formato otorgado en las bases y “Subcontratación”. (FORMATO DT-4) Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que se Se revisará que la manifestación escrita se realice bajo protesta subcontratarán. el haber considerado las normas de calidad de los materiales. se deberá esté debidamente requisitado y firmado por el representante presentar el FORMATO DT-5 o uno propio del concursante pero que legal o representante común del concursante. a proporcionar al concursante la asistencia técnica para la ejecución de los mismos. en su caso. técnica y económica contenidos en las bases de concurso. se hayan efectuado. Coordinación de Procura y Sección IV Abastecimiento para Transformación Industrial Concurso No. DCAS-DOPA- Gerencia de Contrataciones para CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 Proyectos IV.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA El concursante deberá proporcionar la documentación relacionada de acuerdo a lo solicitado y de conformidad con los requisitos y criterios establecidos a continuación: DOCUMENTO REQUISITO CRITERIOS DE EVALUACIÓN solicitud de bienes y/o servicios y sello del concursante o en caso de propuesta conjunta de la empresa designada como líder. Especializado”. El concursante deberá presentar la documentación relativa al personal que Se revisará que presente la documentación solicitada para todas será responsable de llevar a cabo físicamente los trabajos de ejecución de las Categorías enunciadas y en los términos establecidos en el la obra de conformidad con lo establecido en el Anexo “Personal Anexo “Personal Especializado”. SERA CAUSAL DE DESECHAMIENTO. debiendo presentar Cédula de Profesión y Currículum Vitae Se verificará que con la documentación presentada acredite la del personal propuesto por la concursante de las siguientes categorías: profesión y la experiencia requerida para cada una de las categorías enunciadas y en los términos establecidos en el Superintendente de Construcción Anexo “Personal Especializado” DT-7 Supervisor de la Fase de Mantenimiento de Plantas Supervisor de la Fase de Mantenimiento Mecánico Supervisor de la Fase de Mantenimiento Eléctrico Supervisor de la Fase de Mantenimiento de Instrumentos Supervisor de la Fase de Mantenimiento Civil Ingeniero de Seguridad Ingeniero de SSPA EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO. . en la zona donde se llevará a cabo la obra (sin considerar el impuesto al valor agregado). la unidad de medida y la cantidad. Que los precios propuestos por cada concursante. . Sección IV Coordinación de Procura y Abastecimiento Concurso Abierto Internacional Bajo TLC para Transformación Industrial Gerencia de Contrataciones para No. PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA El concursante deberá proporcionar la documentación relacionada de acuerdo a lo solicitado y de conformidad con los requisitos y criterios establecidos a continuación: La evaluación económica de las propuestas tendrá como objeto determinar la solvencia de las mismas. respecto de las demás propuestas presentadas por cada uno de los concursantes. de la planta correspondiente. incluido en la sección II de las bases de concurso. se encuentren vigentes en el mercado (nacional / internacional). así como que contenga el importe correspondiente a cada partida y el total del presupuesto. las operaciones aritméticas se hayan DE-1 INTEGRADO “ANEXO 0”. A PRECIO Que para el llenado de este formato.DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP- Proyectos 001-2017 IV. ejecutado correctamente. La DOPA determinará la solvencia económica de una oferta de la siguiente manera: DOCUMENTO REQUISITO CRITERIOS DE EVALUACIÓN Que presente el documento solicitado. con el resultado de la investigación de mercado. sean coincidentes con lo establecido en el anexo “0” correspondiente. entendiéndose por solvencia económica aquella propuesta cuyos costos sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado nacional internacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos. con base en cualquiera de los supuestos siguientes: i) la comparativa de precios propuestos por cada concursante. Que en todas y cada una de las partidas que integran este documento DE-1. ii) la comparativa de precios que se realice entre los precios propuestos por los concursantes. la descripción de las mismas. obtenidos de la investigación de mercado o de cualquier otra fuente. Que el documento contenga la información solicitada. para cada concepto.Sólo se evaluarán económicamente propuestas que hayan sido determinadas por la DOPA como solventes comercialmente y técnicamente.DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP- Proyectos 001-2017 IV. Que exista congruencia de lo asentado en este documento DE-2 y el DE-2 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. 3. 2. documento DE-1 y que los importes de cada concepto sean iguales con los asentados en el documento DE-1 (Anexo 0)..No se aceptarán propuestas condicionadas en la parte económica. los siguientes aspectos: 1. SERA CAUSAL DE DESECHAMIENTO. Que el documento contenga la información solicitada.. Que presente el documento solicitado.. Sección IV Coordinación de Procura y Abastecimiento Concurso Abierto Internacional Bajo TLC para Transformación Industrial Gerencia de Contrataciones para No. 4.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA El concursante deberá proporcionar la documentación relacionada de acuerdo a lo solicitado y de conformidad con los requisitos y criterios establecidos a continuación: DOCUMENTO REQUISITO CRITERIOS DE EVALUACIÓN Que presente el documento solicitado. en el “Anexo Montos Máximos de Referencia” de la sección II de las bases del concurso. . Referencia” de la sección II de las bases del concurso.Se verificará que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran.Que cada documento contenga toda la información solicitada.. Que el documento contenga la información solicitada. Que el monto propuesto por el participante. CONSIDERACIONES GENERALES: Para la evaluación económica de las propuestas se tomarán en cuenta entre otros. Que incluya la totalidad de los conceptos y sus correspondientes montos máximos de referencia establecidos en el “Anexo Montos Máximos de DE-3 RELACION DE MONTOS MÁXIMOS DE REFERENCIA. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO. Que contenga los periodos y plazo determinados en las bases de concurso. sea igual o menor al monto máximo de referencia establecido. 5 PUNTOS) 4. Si resultare que dos o más propuestas cumplen porque reúnen las condiciones establecidas en las bases de concurso. 85 = Puntaje total asignado al precio más bajo. la puntuación que se le asigne a las demás propuestas que hayan resultado solventes se determinará atendiendo a la siguiente fórmula: Pppj = 85(PSPMB/PPj) Para toda j = 1. CRITERIO RELATIVO AL PRECIO DE LA PROPUESTA Para este criterio. el contrato se podrá adjudicar a quien obtenga la mayor puntuación de conformidad con el mecanismo de adjudicación por puntos establecidos en esta sección: El mecanismo de adjudicación por puntos que se utilizará para este concurso se sujetará a lo siguiente: El Puntaje Total máximo que podrá obtener una propuesta con la aplicación de este mecanismo será de 100 PUNTOS. n Dónde: Pppj = Puntos a asignar a la proposición “j”. IV. Pccms = Puntaje relativo a Certificaciones relacionadas a Calidad. Ppp = Puntaje relativo al Precio de la Propuesta (MÁXIMO 85 PUNTOS) 2. Al finalizar la evaluación de las propuestas. Peps = Puntaje relativo a la Experiencia y capacidad técnica del concursante en plantas similares (MÁXIMO 7. 1. calculándose cada una de las propuestas con los criterios que se indican a continuación: PTj = Ppp + Pect + Peps + Pccms PTj= Puntaje total de la propuesta solvente. medio ambiente y seguridad (MÁXIMO 3 PUNTOS) A continuación se detallan cada uno de los criterios indicados para este concurso: 1. Página 1 de 3 .4 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. PPj = Precio de la Propuesta “j” El subíndice “j” representa las Propuestas determinadas como solventes como resultado de la evaluación. en estas bases de concurso y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas..5 PUNTOS) 3. PARA LA VALORACIÓN DE ESTE CRITERIO. técnicas y económicas requeridas por PEMEX. se otorgarán 85 puntos a aquel concursante que su propuesta solvente tenga el precio más bajo. SE TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL CONCURSANTE PRESENTADA EN SU DOCUMENTO DE-1. 2. La Convocante adjudicará el contrato al concursante cuya propuesta cumpla con las condiciones comerciales. ……. En estos términos. PSPMB = Propuesta solvente cuyo precio es el más bajo. Pect = Puntaje relativo a la Experiencia y capacidad técnica del concursante (MÁXIMO 4. 4. para la Planta de Hidrógeno (U-20000).2. para el otorgamiento de puntos se consideraran los dos contratos adicionales al primero de los tres solicitados. hasta un máximo de 3 contratos. Se les otorgará un punto por cada certificado que presente en su propuesta. CRITERIO RELATIVO A LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL CONCURSANTE EN PLANTAS SIMILARES.00 M. 3.5 puntos equivalentes a tres contrato. modernización. solo un contrato corresponde a plantas de Hidrógeno.5 puntos (2. o su equivalente en cualquier otra moneda.000. se otorgará 7.25 puntos por cada contrato).N. MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD. modernización. PARA LA VALORACIÓN DE ESTE CRITERIO. CRITERIO RELATIVO A LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL CONCURSANTE Para este criterio se otorgarán 4. individualmente por una sola empresa.5 puntos (2. haber ejecutado contratos en cuyo alcance se incluyan trabajos de rehabilitación. tomando en consideración hasta dos contratos adicionales al primero de los presentados en el documento DT-1 de su propuesta. CRITERIO RELATIVO A CERTIFICACIONES RELACIONADAS A CALIDAD. reparación mayor o libranza de plantas industriales de procesos de refinación de la misma naturaleza de la que presenta propuesta y el importe de cada contrato de cuando menos $70’000. para el otorgamiento de puntos se considerarán los tres contratos presentados. reparación mayor o libranza de plantas industriales de procesos de refinación y el importe de cada contrato sea de cuando menos $70’000. SE TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONCURSANTE EN EL DOCUMENTO DT-1 DE SU PROPUESTA.5 puntos equivalentes a un contrato. por lo que esa propuesta obtendrá 7. Para este criterio. Los concursantes que acrediten contar con los certificados vigentes expedidos por una Institución acreditada para otorgar Certificaciones.N. para el proceso relativo a la materia de esta contratación. con base a los estándares internacionalmente aceptados. a aquel concursante que en su propuesta solvente acredite. en Sistemas de Gestión de Protección Ambiental la ISO 14001:2004/2015 y en Sistemas de Salud y Seguridad en el Trabajo la OHSAS 18001:2007.5 puntos por cada contrato hasta un máximo de 3) a aquel concursante que en su propuesta solvente acredite la experiencia requerida. SE TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONCURSANTE EN EL DOCUMENTO DT-1 DE SU PROPUESTA. esa propuesta obtendrá 2. es decir. o su equivalente en cualquier otra moneda. los contratos con los que acredita la experiencia requerida son de plantas de Hidrógeno. con la ejecución de contratos en cuyo alcance se incluyan trabajos de rehabilitación. Si en una propuesta presentada conforme al ejemplo anterior.000. hasta un máximo de 3 puntos. Página 2 de 3 .00 M. en materia de sistemas de gestión de calidad la ISO 9001:2008/2015. PARA LA VALORACIÓN DE ESTE CRITERIO. Ejemplo: si en una propuesta presentada de manera individual o en forma conjunta integrando un consorcio. En el caso de propuestas conjuntas entre dos o más empresas. en el que se tengan más de 1 certificado vigente por especialidad. Página 3 de 3 . para tener hasta un máximo de 3 puntos por propuesta conjunta. sólo se tomara en cuenta un certificado por especialidad. deberán adjuntar una copia simple de los certificados vigentes antes señalados. solo se tomará en cuenta uno y así aplica para las demás certificaciones. Para demostrar lo anterior. Es decir si en la propuesta conjunta dos empresas tienen el certificado ISO 9001:2008/2015. los concursantes en su propuesta económica y en carpeta separada. Concurso Abierto Internacional bajo TLC No. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017 SECCIÓN V MODELO DE CONTRATO Y FORMATOS. . Contrato Número: CONTRATO ENTRE PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL “TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL” Y [NOMBRE DEL CONTRATISTA] “CONTRATISTA” 1 . (b) TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL debe remunerar a (NOMBRE DEL CONTRATISTA) los trabajos de acuerdo con este Contrato. OBLIGACIONES PRINCIPALES (a) (NOMBRE DEL CONTRATISTA) debe ejecutar los trabajos consistente(s) en: Obra para la Rehabilitación y puesta en operación de [señalar la planta que corresponda]. de la Refinería “Gral. (b) Las declaraciones y cláusulas de Contrato. DOCUMENTOS DEL CONTRATO Forman parte integral del Contrato los documentos listados a continuación: (a) Este Instrumento Formal del Acuerdo. en Minatitlán. 2. Veracruz” de acuerdo con este Contrato. y (c) Los anexos 2 . Contrato Número: Instrumento Formal de Acuerdo Fecha [_________________] Entre las Partes NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTIVA PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL [DIRECCIÓN] NOMBRE DEL CONTRATISTA (EL CONTRATISTA) [DIRECCIÓN] ANTECEDENTES TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL DESEA CONTRATAR A (NOMBRE DEL CONTRATISTA) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE (DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS). (NOMBRE DEL CONTRATISTA) SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. 1. Lázaro Cárdenas”. III. y 2.213. EN SU CARÁCTER DE [REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO]. aprobada por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en sesión 899 extraordinaria. REPRESENTADA POR EL LIC. IV. publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2015. transformación. con personalidad jurídica y patrimonio propios. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL declara. Ha previsto los recursos para llevar a cabo las obligaciones objeto del Contrato. y mediante el testimonio de la Escritura Pública número 184. de su Acuerdo de Creación. V. mismas que a la fecha no le han sido revocadas. según consta en la Solicitud de Pedido [_______]. Licenciado Ignacio R. Acredita su personalidad y facultades en términos de los artículos 146 fracción XII y 163 Fracción IV del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. REPRESENTADO POR EL [___________________]. que: I. en términos del artículo 2 del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos. El Contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Concurso Abierto de carácter Internacional Bajo la Cobertura de Tratados No. ARMANDO HIRAM HINOJOSA GONZÁLEZ. EN SU CARÁCTER DE APODERADO. DCAS-DOPA-CPATRI-GCP-SPPCP-001-2017. Posición Financiera [_______] y Clave del Proyecto [_______]. importación. fracción XIII. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. petrolíferos. gas natural y petroquímicos. EN ADELANTE TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. a través de su apoderado. II. comercialización. con cargo al Centro Gestor [_______]. (EN ADELANTE EL CONTRATO) AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: DECLARACIONES A. Para el cumplimiento de su objeto puede celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos. con fundamento en los artículos 77 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 11 fracción I de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. Morales Lechuga. convenios y Contratos o cualquier acto jurídico permitido por la legislación mercantil y común de conformidad con los artículos 7 y 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos. EN ADELANTE EL CONTRATISTA. Contrato Número: EL PRESENTE CONTRATO SE CELEBRA A LOS [__] DÍAS DEL MES DE [__] DE 2017 (LA “FECHA DE SUSCRIPCIÓN”) ENTRE PEMEX TRANFORMACIÓN INDUSTRIAL. su Reglamento y las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. celebrada el 24 de septiembre de 2015. mediante acuerdo número CA-185/2015 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 2015. exportación. publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2015 y de la Declaratoria de entrada en vigor de dicho Acuerdo de Creación. expendio al público. denominada Pemex Transformación Industrial. procesamiento. otorgada ante la fe del Notario Público 116 de la Ciudad de México. Es una empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos. de fecha 30 de junio de 2016. 3 . limitadas o modificadas en forma alguna. Y (NOMBRE DEL CONTRATISTA). elaboración y venta de hidrocarburos. Para la celebración del Contrato ha obtenido todas las aprobaciones previstas por la Ley de Petróleos Mexicanos. que tiene como finalidad generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano y tiene por objeto principal las actividades de refinación. El CONTRATISTA declara a través de su apoderado/representante que: 2. de fecha [Fecha de la escritura]. PARA LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y FACULTADES DEL APODERADO DE UNA PERSONA MORAL DE NACIONALIDAD MEXICANA. otorgada ante la fe del Titular de la (Correduría o Notaría) Pública No. ____ y ___ (nombres de las personas participantes en la sociedad). del notario]. PARA LO CUAL SE INCLUIRÁN LOS DATOS DE LOS REPRESENTANTES DE CADA UNO DE LOS OBLIGADOS SOLIDARIOS. VIII. otorgada ante la fe del Notario Público [No. otorgada ante la fe del Titular de la (Correduría o Notaría) Pública No. folio mercantil o partida y fecha]. NOTA: LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD DEBERÁN ESTAR APOSTILLADOS O LEGALIZADOS. bajo protesta de decir verdad. cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio correspondiente. de fecha (Fecha de la escritura). cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de (Lugar. cumpla las obligaciones en materia de Seguridad.1 Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de conformidad con las disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos. que ni durante el procedimiento de contratación.2. modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente Contrato. según se acredita mediante la Escritura Pública [Número de la escritura]. Cuenta con las facultades para celebrar el presente Contrato. Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de conformidad con las disposiciones jurídicas de [señalar el país donde se hubiese constituido la empresa]. 2. Licenciado (Nombre del fedatario). QUIENES FIRMARÁN EL CONTRATO EN SU CARÁCTER DE OBLIGADOS SOLIDARIOS. Declara. otorgada ante la fe del Titular de la [Correduría o Notaría] Pública número [____] de [Localidad]. y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas. según se acredita mediante la Escritura Pública número [Número de la escritura]. (Número de la escritura) de fecha (Fecha de la escritura). cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de [Lugar. EN CASO QUE SE HAYA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO: NOTA: PARA ESTE SUPUESTO SE DEBERÁN INCLUIR LOS DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE ACREDITE LA LEGAL EXISTENCIA DE LAS PERSONAS QUE CONFORMEN LA SOCIEDAD. Licenciado (Nombre del fedatario). incurrió en Actos de Corrupción ni tampoco tiene conocimiento de que hayan acontecido Actos de Corrupción. según se acredita mediante la Escritura Pública (Número de la escritura]. Contrato Número: VI. constituyeron una sociedad de propósito específico. ____ de (Localidad). Licenciado [Nombre del notario]. sus actos previos y la celebración del presente Contrato. de [Localidad]. Licenciado [Nombre del fedatario]. ___. EN CASO DE SER UNA SOCIEDAD EXTRANJERA. 2. ____ de (Localidad). folio mercantil o partida y fecha). de fecha [Fecha de la escritura]. 4 . VII. Su domicilio para efectos del Contrato es [Ubicación en oficinas] y su clave de Registro Federal de Contribuyentes es [_______]. Salud en el Trabajo y Protección Ambiental. según se acredita mediante el testimonio de la Escritura Pública No. Durante la ejecución de los trabajos objeto del Contrato verificará permanentemente que el CONTRATISTA o sus subcontratistas a través de sus trabajadores. de los de sus subcontratistas. 2. Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse al cumplimiento del objeto del presente Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecución de los mismos. penal. consultores. según poder que le fue otorgado en ____________ y protocolizado a través de la Escritura Pública No.Cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones laborales con sus trabajadores y. exigible o ejercible. bajo protesta de decir verdad. Filiales. (Número de la escritura) de fecha (Fecha de la escritura). y tratándose de delitos relacionados con la Delincuencia Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de Petróleos Mexicanos. Filiales. ni los empleados de sus filiales. empleados. 2. considerados en los documentos constitutivos. y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas. El objeto del presente acuerdo de voluntades.8. no se encuentren inhabilitados para ejercer un empleo. 2.. subcontratistas o empleados de éstos han cometido robo. sus Empresas Productivas Subsidiarias. Su domicilio para efectos del Contrato es [Ubicación en oficinas] y cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes clave _________. 2. por si o por interpósita persona.. o bien por resolución firme de autoridad competente en el extranjero tratándose de delitos análogos a los señalados. 2. Reconoce el carácter. que ni él. fraude.9. que: i) los socios o accionistas no bursátiles. ni sus comisionistas. incluyendo sus Empleados Clave.5. en los documentos corporativos de las mismas. ni sus empleados. agentes.Previo al procedimiento de contratación y a la celebración del presente instrumento ha acreditado el estado de sus obligaciones fiscales y laborales. Declara. socios. bajo protesta de decir verdad. ii) no se encuentra de manera directa o indirecta. del notario) de (Localidad). mercantil. será realizado por personal especializado que se encuentra subordinado al CONTRATISTA o a sus subcontratistas. Ha entregado el escrito en el que manifiesta. Contrato Número: EN CASO DE PODER OTORGADO EN EL EXTRANJERO PROTOCOLIZADO ANTE NOTARIO PÚBLICO MEXICANO: Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente Contrato. decretado por resolución definitiva por autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional. 2. estatutos y en general. en contra de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL por tales aspectos.6. proveedores o aquéllos que con cualquier otro carácter intervengan en el 5 . personalidad y facultades con las que los representantes de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL actuaron durante el procedimiento de contratación del cual deriva el Contrato y con las que actúa el representante que suscribe el mismo. sus Empresas Productivas Subsidiarias. mismas que se compromete a preservar durante su vigencia e incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecución derive cualquier reclamación. subcontratistas. dependencias o entidades de la Administración Pública Federal. gestores. inhabilitada administrativamente conforme a las leyes aplicables. por lo que no se reserva derecho ni acción legal alguna de cualquier naturaleza. modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente Contrato. sea civil. administrativa o cualquiera otra. y iii) ni él. cargo o comisión en el servicio público. cohecho o tráfico de influencia en perjuicio de Petróleos Mexicanos. demanda o contingencia laboral.4.7. factores. Licenciado (Nombre del notario). asesores.10. otorgada ante la fe del Notario Público (No. 2.3.. en su caso. 2. dependientes. dependencias o entidades de la Administración Pública Federal. con respecto a cualquier infracción o supuesta infracción que implique Actos de Corrupción. Crimea. factores. ni sus comisionistas. incluyendo sus Empleados Clave. dependientes. Manifiesta que se asegurará que tanto él. filiales o aquéllos que con cualquier otro carácter intervengan en el Contrato. ni sus comisionistas. subcontratistas. nacional o extranjera. ni (b) son objeto de alguna investigación. consultores. ni los empleados de sus filiales. Manifiesta bajo protesta de decir verdad y garantiza que ni él. o (f) México. 6 .o (iii) Cualquier persona moral donde el 50% o más de su propiedad. Corea del Norte. Sudán y Siria (“Países sancionados”). Contrato Número: Contrato. o (iii) a una persona cuyo nombre aparece en la lista denominada “Denied Persons List” “Entity List” o “Unverified List” del Departamento de Comercio de Estados Unidos de America. (ii) una persona cuyo nombre aparece en las listas de sanciones sobre restricciones que mantiene el Departamento de Estados de los EEUU. asesores. (e) Canadá. incurrieron en Actos de Corrupción ni tampoco tienen conocimiento de que hayan acontecido Actos de Corrupción. procedimiento de investigación o procedimiento de naturaleza similar o análoga por parte de cualquier Autoridad Gubernamental o instancia competente. como son: (i) un Nacional Especialmente Designado (Specially Designated National o “SDN”) que se encuentre en la relación de SDN preparada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los EEUU. Irán. dependientes. durante el procedimiento de contratación. sus actos previos ni en la celebración del presente Contrato. agentes. proveedores o aquéllos que con cualquier otro carácter intervengan en el Contrato: (a) en los últimos diez (10) años han cometido o sido condenados mediante sentencia o resolución de carácter firme por delitos relacionados con Actos de Corrupción por Autoridad Gubernamental o instancia competente. en su conjunto. asesores. el Departamento de Estado o el Departamento de Comercio de los EEUU incluyendo la Oficina de Industria y Seguridad. ni sus empleados. (ii) Las localizadas. sea controlada o actúa en beneficio o a nombre de (a) una o más personas que se describen en (i) ó (ii) o (b) el gobierno de un País Sancionado. gestores. constituidas o residentes en Cuba. factores. indagatoria. o bien. nacional o extranjera. (d) La Tesorería de Su Majestad del Reino Unido. gestores. agentes. han celebrado contratos con personas físicas o morales que se mencionan a continuación: (i) Aquellas cuya negociación está prohibida por sanciones económicas establecidas por: (a) El departamento del Tesoro de los EEUU incluyendo la Oficina de Control de Activos Extranjeros. se apegarán y cumplirán en todo momento con cualesquiera leyes y regulaciones en materia de combate a la corrupción que sean aplicables. proveedores. subcontratistas. y crearán y mantendrán controles internos adecuados para el cumplimiento de lo previsto en este Contrato. como sus Filiales. Manifiesta y garantiza que ni él. ni sus empleados. (b) El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (c) La Unión Europea. consultores. incluyendo sus Empleados Clave. Contrato Número: 2. los cuales conoce. la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y demás disposiciones legales aplicables. por lo cual son responsables solidarios en la ejecución del Contrato.2. para el propósito de interpretar el Contrato y tendrán los significados que se indican a continuación cada vez que comiencen en letra mayúscula: 7 .. y que el Estado mexicano ha firmado y ratificado diversos instrumentos internacionales en materia anticorrupción. ya sea en singular o plural. por el administrador o equivalente. Conformaron un consorcio y celebraron un convenio de fecha __________________. con la intención de ser legalmente vinculados. que: 3. así como los acuerdos de indemnización entre los mismos. en términos de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. en los cuales adquirió compromisos con la comunidad internacional a fin de adoptar medidas para prevenir y sancionar la corrupción. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL y el CONTRATISTA declaran. aceptan las siguientes: CLÁUSULAS 1. la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. las empresas adjudicatarias del presente instrumento han designado como representante común a [nombre de la CONTRATISTA]. el acuerdo de designación de quien actuará como líder en la ejecución del Contrato. tales como la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos. la Ley General de Responsabilidades Administrativas. además de la inmediata rescisión del Contrato. las siguientes definiciones se usarán.14. por cuanto hace a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. en el que constan las actividades a que se obligan cada una de las partes que integran el consorcio. TRATÁNDOSE DE CONSORCIO. Reconocen que la Rescisión del Contrato podrá determinarse por las personas facultadas para ello. en consideración de las promesas mutuas y cláusulas establecidas en este Contrato TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL y el CONTRATISTA. por cuanto hace al CONTRATISTA. así como de sanciones administrativas y penales. la Ley Federal de Competencia Económica. por lo que son sabedores que.1. 3. la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. mismo que forma parte integrante de este Contrato como anexo “[señalar número de anexo]”. en el Estatuto Orgánico de Pemex Transformación Industrial y. como son la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. el Código Penal Federal.DEFINICIONES Salvo estipulación en contrario en el Contrato. a través de sus apoderados. Tienen pleno conocimiento de las leyes mexicanas en materia de combate a la corrupción. entre otros. en caso de incurrir en Actos de Corrupción.11. los mecanismos que regulen el control del consorcio y la resolución de controversias entre los participantes. pueden ser sujetos a procedimientos y/o procesos. 3. 2. así como el Código de Ética y el Código de Conducta de Petróleos Mexicanos. En consecuencia. préstamos o dádivas de dinero u objeto de valor. de manera enunciativa mas no limitativa. ilegal o de mala fe. real o ficticio. directa o indirectamente. omisión o simulación de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas. cuyo pago viole la Ley. omisión o simulación de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas o de las de otro servidor o funcionario público con independencia del resultado obtenido. i) ofrecer o aceptar dádivas. de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas. un beneficio o ventaja indebida. e) promover o usar influencias. promesa o el otorgamiento. directa o indirectamente. o de cualquier otra persona. c) obligar. favores. obtener o mantener algún beneficio o ventaja indebida para sí o para un tercero. por 8 . con el fin de inducir la ocurrencia de algún acto deshonesto. tentativa de comisión. para el uso o beneficio de algún funcionario o servidor público nacional o extranjero. instigador. promesas o ventajas para ese funcionario o servidor público o para cualquier otra persona física o moral a cambio de la realización. cuyas Proyecto funciones se encuentran señaladas en las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. directa o indirecta. independientemente de que el mismo se materialice. a cualquier servidor o funcionario público nacional o extranjero o a cualquier partido político o candidato o funcionario de los mismos. omisión o simulación en el ejercicio de sus funciones. suscribir. préstamos. con el propósito de lograr un beneficio o ventaja indebida para sí o un tercero. que tienen por objeto. co-autor. encubridor o en cualquier otra forma en la comisión. b) el ofrecimiento. destruir o entregar un documento o algún bien. a un servidor o funcionario público a dar. y j) la participación como autor. Contrato Número: DEFINICIÓN SIGNIFICADO Actos de Corrupción Son aquellos actos u omisiones ilícitos contrarios a las buenas costumbres. a un funcionario o servidor público nacional o extranjero. poder económico o político. con el propósito de obtener para sí o un tercero. en el cumplimiento del Contrato incluyendo los pagos que se hicieran a los empleados de cualquiera de las Partes. h) realizar promesas de hacer pagos. sin tener derecho a ello. o de algún partido político o candidato. por parte de un funcionario o servidor público. de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas. con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero. con el fin de obtener para sí o un tercero. entre los cuales se consideran. directa o indirectamente. f) presentar documentación o información falsa. asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere la presente definición. Administrador del Gerencia de ______________ de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. o de cualquier otra persona si supiera o tuviera motivos para saber que cualquier parte de dicho pago. préstamo o dádiva se dará o pagará. Auditoría Interna Es la instancia dependiente del Consejo de Administración de PEMEX. g) el aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere la presente definición. d) la realización por parte de un funcionario o servidor público de cualquier acto. sobre cualquier servidor o funcionario público. los siguientes: a) el requerimiento o la aceptación. otorgar. promesas o ventajas para sí mismo o para cualquier otra persona física o moral a cambio de la realización. favores. un beneficio o ventaja indebida. cómplice. compensaciones o ventajas. con independencia de la aceptación del o los servidores o funcionarios públicos o del resultado obtenido. Planta. condición. Paro Programado Son los paros realizados a las plantas que se encuentran calendarizados por TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Podrá(n) o podrá(n) La facultad potestativa que tienen las Partes de realizar o no algo. declaración. Es la planta [Nombre de la planta]. registro. que se agregará al Contrato como Anexo BEO. de conformidad con la cláusula denominada “TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO (RESCISIÓN)”. u orden similar de cualquier Autoridad Gubernamental. autoridad fiscal. local o regional. ministerio. concesión. registro que se realizará aplicando el sistema de bitácora electrónica de obra desarrollado por TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. presentación. nacional. Los anexos del presente se incorporan a este Contrato y forman parte integral del mismo y este Contrato incluirá todos sus anexos. aprobación. probada y operando sus instalaciones Rescisión Facultad de las Partes para resolver de pleno derecho el Contrato. Veracruz. consentimiento. subdivisión. organismo. Permiso Cualquier permiso. Día Hábil Cualquier día que no sea sábado. y cuya última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2016. según fueran modificados conforme a los términos establecidos en el siguiente. en Minatitlán. Gubernamental agencia. fallo. que realice funciones de autoridad en términos de Ley. órgano legislativo. especificaciones y normas de calidad requeridas y cuando sea el caso. 2. para registrar los asuntos y eventos importantes que se presentan en relación con las obligaciones. tribunal. Sitio Significa la Refinería “General Lázaro Cárdenas”. salvedad. liberación. órgano regulatorio. festivo contractual en TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL o de descanso obligatorio en México. comisión. licencia. entidad autónoma. o cualquier otra subdivisión política de los mismos ya sea extranjero. conforme al proyecto. y se listan de la siguiente manera: 9 .INTEGRIDAD DEL CONTRATO. Día Un día calendario. Precio o Precio Es el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al Integrado CONTRATISTA por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido. renuncia. autoridad judicial. Contrato Número: conducto del Comité de Auditoría y ejecutora de dicho Comité. 259 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos y las demás que establezcan otras disposiciones aplicables. Pesos La moneda de curso legal en México. domingo. Autoridad Cualquier departamento. juntas de conciliación y arbitraje. Partes De manera conjunta TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL y el CONTRATISTA. certificado. órgano administrativo. estatal.. Bitácora Medio de comunicación de carácter técnico entre TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL y el CONTRATISTA. municipal. franquicia. corte. federal. que tiene las funciones previstas en los artículos 54 de la Ley de Petróleos Mexicanos. Disposiciones Generales Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio 2015. junta directiva. decreto. autorización. publicación. . 10 .. prevalecerá lo pactado en este contrato. se estará a la intención de las partes y a la literalidad de las cláusulas. 4. Contrato Número: ANEXO DENOMINACIÓN ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS PROPUESTA ECONÓMICA PROGRAMA DE EJECUCIÓN CC CONVENIO DEL CONSORCIO MA MECANISMO DE AJUSTE A DE PRECIOS AA APLICACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO GCN FORMATOS DE CONTENIDO NACIONAL DE ACUERDO A LO DIFUNDIDO POR COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y RELACIÓN CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS GNR GASTOS NO RECUPERABLES POR SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA PACMA PROGRAMA DE APOYO A LA COMUNIDAD Y AL MEDIO AMBIENTE SSPA OBLIGACIONES DE SEGURIDAD. 3. por parte del CONTRATISTA a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. Lázaro Cárdenas”. Lo anterior de conformidad con las especificaciones y alcances contenidos en el Contrato y sus anexos. Veracruz” (en adelante “Trabajos”). de la Refinería “Gral. en caso de conflicto o discrepancia entre los términos y condiciones de este Contrato y sus Anexos. SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS BEO BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA SUB SUBCONTRATACIÓN CPO CÉDULA SOBRE EL PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES/SERVICIOS DFF DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO FG FORMATOS DE LA(S) GARANTÍA(S) En caso de discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de este contrato y sus anexos.OBJETO DEL CONTRATO El objeto del presente Contrato es la ejecución de los Trabajos consistentes en: “Obra para la Rehabilitación y puesta en operación de [señalar la planta que corresponda]. considerando la integridad del Contrato. en Minatitlán.INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Las partes acuerdan que. El CONTRATISTA garantiza que conoce su obligación de ejecutar y completar los Trabajos conforme al Programa General de Ejecución de los Trabajos y que lograr la recepción de los mismos es una condición esencial para prestar los Trabajos que le han sido encomendados en virtud del Contrato y que esta garantía del CONTRATISTA es un incentivo material para que TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL celebre el Contrato con el CONTRATISTA. a partir de dicha fecha. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL no será responsable ni tampoco tendrá control ni estará a cargo de la supervisión. Contrato Número: Las partes acuerdan. operando en perfecto estado de funcionamiento. los Trabajos serán cumplidos bajo la absoluta y exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. Sin perjuicio de las disposiciones de cualquier código o estándar técnico al que se haga referencia en los anexos del Contrato. 11 .. El CONTRATISTA. completará todos los Trabajos. habiendo sido completada en todas sus áreas. ni de los métodos.1 Plazo para completar los Trabajos Las Partes acuerdan que el plazo para completar los Trabajos del presente Contrato es por: ______ (________) DÍAS NATURALES. que el CONTRATISTA se obliga a entregar a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL los Trabajos debidamente terminados. aspectos y detalles dentro del plazo establecido para cumplir el propósito especificado en el Contrato. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL podrá emitir una o más Ordenes Limitadas de Proceder. las técnicas. o de las medidas de seguridad y el progreso de los Trabajos o el desempeño por el CONTRATISTA de sus obligaciones bajo el Contrato. incluyendo la terminación de los Trabajos conforme a los requisitos del Contrato. ni en modo alguno responsable por los actos u omisiones del CONTRATISTA. ni por las acciones u omisiones de cualquier Subcontratista o de cualquier Subcontratista encargado de ejecutar cualquier parte de los Trabajos del CONTRATISTA bajo el Contrato. de conformidad con las especificaciones técnicas. las secuencias. en tal sentido. El CONTRATISTA acuerda y garantiza expresamente que la recepción de los trabajos se llevará a cabo de conformidad con la cláusula denominada “RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS” del Contrato. los procedimientos o los medios de construcción. salvo que se establezca expresamente en el Contrato. Por lo tanto. el CONTRATISTA comenzará a cumplir con los Trabajos y todas las obligaciones derivadas del Contrato desde la Fecha de Inicio y. a cuyo efecto le proveerá a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL todo lo que sea necesario en relación con los Trabajos.2 Orden Limitada de Proceder Antes de emitir la Orden de Proceder del Contrato. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL no será en ningún caso. El CONTRATISTA será el único responsable de llevar a cabo los Trabajos conforme a las especificaciones establecidas y las obligaciones asumidas en el Contrato. El Plazo es relevante para la consecución del objeto del Contrato.PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 5. dirección o control de los Trabajos. EN CASO DE CONSORCIO ESPECIFICAR AQUÍ LOS TRABAJOS QUE EJECUTARÁ CADA CONTRATISTA. En tal sentido. a su propio costo. seguirá cumpliendo con los Trabajos de manera continua y diligente para ejecutarlo y completarlo conforme al Programa General de Ejecución de los Trabajos. 5. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL no tendrá obligación alguna con respecto a la ejecución de los Trabajos. 5. a pesar de no haber cumplido las condiciones precedentes establecidas en la Cláusula denominada “ORDEN DE PROCEDER”. sin embargo. los días inhábiles siguientes contarán como naturales para efectos de la aplicación de penas convencionales.. el CONTRATISTA no efectúe cualquier actividad de construcción en el Sitio. si el término del plazo no coincide con un día inhábil y el CONTRATISTA no ejecuta los Trabajos en esa fecha. en cuyo caso la fecha de recepción se correrá hasta el siguiente día hábil sin dar lugar a la aplicación de penas convencionales. . 5.4 Lugar de Ejecución de los Trabajos La ejecución de los Trabajos será en la Refinería “General Lázaro Cárdenas” en Minatitlán. salvo que el mismo coincida con un día inhábil. Una vez cumplida la condición precedente expuesta. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL podrá terminar anticipadamente el Contrato. En caso de que TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL no pueda emitir la Orden de Proceder del Contrato por no haberse cumplido la condición establecida en párrafo que antecede. a más tardar el día en que concluya el plazo pactado. La Orden Limitada de Proceder. 6. y no celebre ningún contrato. en su caso. una vez que se lleve a cabo el Paro Programado de la Planta y el CONTRATISTA tenga acceso a la Planta y. mediante comunicación escrita al CONTRATISTA. Cualquier parte de los Trabajos descrito en una Orden Limitada de Proceder estará sujeta a los alcances. y se procederá conforme a lo dispuesto en la Cláusula denominada “TERMINACIÓN ANTICIPADA”. Col. ubicada en Av. El monto antes señalado podrá ser modificado. El CONTRATISTA deberá ejecutar los Trabajos objeto de este Contrato. orden que establecerá la Fecha de Inicio.3 Orden de Proceder La obligación de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL de emitir la Orden de Proceder del Contrato está sujeta a que el CONTRATISTA le haya entregado a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL la Carta de Crédito de Anticipo. siempre que. 119. 12 . Obrera. Veracruz.”. en Minatitlán Veracruz.) más el impuesto al valor agregado (IVA). términos y condiciones del Contrato y el CONTRATISTA comenzará a ejecutar tal parte de los Trabajos en la Fecha establecida para tal efecto en la Orden Limitada de Proceder y a partir de ese momento ejecutará diligentemente tal parte de los Trabajos.N. acuerdo u orden de compra (o cualquier obligación o compromiso en relación al mismo) con un subcontratista sin el previo consentimiento por escrito de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. Salvador Díaz Mirón No. Contrato Número: El Contrato podrá iniciar de acuerdo con los alcances de los Trabajos establecidos en la Orden Limitada de Proceder. pueda determinar la necesidad de realizar Trabajos adicionales o Trabajos no contemplados a los establecidos en este Contrato y sus anexos. Cualquier pago que efectúe TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL en relación a tal parte de los Trabajos será determinado y aplicado al monto del Contrato.MONTO DEL CONTRATO TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL pagará al CONTRATISTA por los Trabajos objeto del presente contrato la cantidad de: $ ( M. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL emitirá al CONTRATISTA la Orden de Proceder del Contrato. 5. Código Postal 96740. autorizará al CONTRATISTA a comenzar la ejecución de los Trabajos. El CONTRATISTA deberá incorporar a la estimación correspondiente que presente a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. el CONTRATISTA efectuará todos sus trámites de pago a través de la bóveda de documentos electrónicos de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL le enviará un correo electrónico al CONTRATISTA. mediante el uso de la contraseña que le sea otorgada para tales efectos y su firma electrónica avanzada. Dichas adecuaciones se realizarán en términos de lo establecido en las cláusulas denominadas “MODIFICACIONES AL CONTRATO” y “TRABAJOS POR CANTIDADES ADICIONALES O POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS” del presente Contrato. y bajo protesta de decir verdad.. ajustar conforme a lo señalado en el Anexo MA.. En caso de no ser posible el depósito de la factura electrónica en la Bóveda. Recibido el formato de registro. se deberá entregar al Residente de Obra. así como los archivos PDF y XML correspondientes. la que podrá estar sustentada en la constancia que acredite la autorización de los Trabajos. El CONTRATISTA efectuará todos sus trámites de pago a través de la bóveda de documentos electrónicos de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. La firma en la bóveda electrónica permitirá la generación de una notificación electrónica al CONTRATISTA para que genere la factura electrónica que corresponda. previa verificación del cumplimiento de los Trabajos en términos del Contrato. Para que el CONTRATISTA deposite su facturación electrónica. respecto del cumplimiento de sus obligaciones hacia sus Subcontratistas que se encuentren ejecutando parte de los Trabajos objeto del Contrato en el periodo respectivo que estén conciliados y de acuerdo a las condiciones comerciales pactadas con los Subcontratistas. la representación gráfica de la factura electrónica. será el responsable de autorizar los pagos mediante su firma en la bóveda de documentos electrónicos. 7.AJUSTE A LOS PRECIOS Los precios del presente Contrato se podrán revisar y en su caso. un informe por escrito. 8. para generar su factura electrónica y para que la deposite en la Bóveda conforme a las instrucciones enviadas. mediante el uso de la contraseña que le sea otorgada para tales efectos y su firma electrónica avanzada. En el caso de no ser factible la operación mediante el COPADE. con la Adenda-Prefactura. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL le enviará al CONTRATISTA un correo electrónico con la contraseña. La(s) factura(s) abarcará(n) periodos de corte mensual y serán consecuencia de la autorización de los pagos por parte de la(s) persona(s) designada(s) para tal efecto por el Administrador del Proyecto. la Guía de Acceso y Operación a la Bóveda. 13 . Contrato Número: Lo anterior está sujeto a que TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL: a) realice al diagnóstico operacional y físico del requerimiento de los Trabajos adicionales o Trabajos no contemplados y b) a la aprobación previa y por escrito del ajuste respectivo al monto. previamente deberá de llenar el formato de registro en la bóveda electrónica.FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN El Administrador del Proyecto o quien este designe. del COPADE (Codificación de pagos y descuentos). Una vez hecho el registro. por períodos mensuales (con excepción del mes de diciembre que podrán ser quincenales). y administrativos incluidos los datos de la cuenta bancaria. dará aviso inmediato y por escrito al CONTRATISTA que a efecto de que dichas diferencias queden resueltas o dado el caso.Una vez validada la estimación conforme al inciso anterior. en caso de que la vigencia de la cuenta bancaria entregada originalmente por el CONTRATISTA al área de pago de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL haya expirado.. el CONTRATISTA deberá presentar al Administrador del Proyecto o quien este designe para su autorización. 3. no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros.Los pagos se efectuarán a los 20 (veinte) Días siguientes a la autorización por escrito de la factura. por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o tardía. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL contará con un plazo máximo de 9 (nueve) Días.. contando con un plazo no mayor de 3 (tres) Días siguientes a la fecha de su presentación. será la responsable de autorizar las estimaciones mediante su firma. 5. la estimación con los avances de los Trabajos. acompañada de la estimación respectiva. Los pagos serán en Moneda Nacional se efectuarán mediante depósito bancario en la cuenta señalada para tal efecto por el CONTRATISTA en la República Mexicana. misma que tendrá verificativo el día 25 de cada mes. que no sea consecuencia. ni implique una cesión de derechos de cobro.El CONTRATISTA presentará al Residente de Obra. para revisar. 14 . 2. acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. bastará con que lo comunique a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL a través del Residente de Obra. la factura correspondiente.. De igual forma. El plazo que transcurra entre la comunicación de rechazo de una factura y la fecha en que el CONTRATISTA presente ésta corregida. debiendo registrar dicho evento en la Bitácora Electrónica. 4.Las Partes acuerdan que la fecha en que el CONTRATISTA presente las estimaciones al Residente de Obra se deberá registrar en la Bitácora Electrónica. el avance correspondiente se presente en la siguiente fecha de corte. en los términos de las leyes fiscales. deberá entregar una nueva carta conteniendo los datos actualizados de la cuenta bancaria.. En caso de que el CONTRATISTA realice un cambio de cuenta durante la vigencia del Contrato. sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos y/o costos financieros por parte del CONTRATISTA. El CONTRATISTA será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago. Si las estimaciones no son presentadas en el término señalado o si de la revisión surgen diferencias técnicas o numéricas. para previa verificación del cumplimiento de los Trabajos ejecutados en términos del presente Contrato. aceptar y registrar las facturas en Cadenas Productivas. Dicho plazo quedará comprendido en los 20 (veinte) Días previstos en la presente cláusula para el pago..El Residente de Obra. con antelación de la(s) factura(s) subsecuente(s) de que se trate. cumplan con los requisitos fiscales. Procedimiento 1. dentro de los 5 (cinco) Días siguientes a la fecha del corte. no se computará para efectos de reprogramación del plazo establecido para el pago. Una vez corregida la factura reiniciará el cómputo del plazo antes mencionado. Contrato Número: En el análisis y cálculo de los importes de pago se deberán considerar los derechos e impuestos que les sean aplicables. d) Los gastos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas. éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso. ya que TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. b) TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación. Para tal efecto TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL procederá a deducir dichas cantidades de las facturas subsecuentes o bien el CONTRATISTA cubrirá dicho pago con cheque certificado a favor de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. Sin perjuicio de las disposiciones en 15 . indicando los motivos de su objeción. Cuando exista un pago en exceso y las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente. se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o mal ejecutados y. siempre y cuando este autorizada por escrito las facturas para su pago. no generará los intereses correspondientes. En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA. Contrato Número: 6. en un plazo no mayor a 15 (quince) días hábiles contados a partir del vencimiento del término establecido en el numeral 5 que antecede. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por Días desde la fecha en que se haya comunicado por escrito al CONTRATISTA sobre el pago en exceso y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. Si TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL está en desacuerdo. En dicho caso. transcurrido este plazo sin que se presente reclamación alguna. éste tendrá 15 (quince) Días Hábiles para reclamar sobre cualquier aspecto del mismo. c) Los gastos financieros empezarán a generarse a partir del día siguiente al del vencimiento del término establecido en el numeral 5 que antecede. las Partes intentarán resolver la Controversia mediante negociación directa y dentro del plazo contemplado en la cláusula denominada “SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS”. Las facturas aunque hayan sido pagadas. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL comunicará por escrito su objeción a dicho CONTRATISTA dentro del plazo de pago de la factura correspondiente. y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del CONTRATISTA. o en el Finiquito.. que comenzará a correr desde el día siguiente en el que TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL envíe la mencionada comunicación al CONTRATISTA. debiéndose computar en Días contados a partir del día siguiente al del vencimiento del término que corresponda establecido en el numeral 5 que antecede. en su caso. más los intereses correspondientes conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. del pago en exceso que se haya efectuado. si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.Recibido el pago de la estimación correspondiente por el CONTRATISTA. no se considerarán como aceptación plena de los Trabajos. se procederá de la siguiente manera: a) El CONTRATISTA lo deberá solicitar por escrito. en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. con alguno de los montos incluidos en una factura presentada por el CONTRATISTA. total o parcialmente. el pago se considerará definitivamente aceptado y el CONTRATISTA liberará a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL de cualquier obligación relacionada. En el caso de atraso o incumplimiento en los pagos por parte de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. las cuales abarcarán periodos de corte mensual. en P. que representa un importe de: $ _____________(cantidad con letra) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. se obliga a demostrar la forma y los conceptos en los que se aplicará el anticipo otorgado. [Nombre de la empresa adjudicataria en propuesta conjunta] será quien presente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados del presente Contrato. en términos del Contrato de asociación en participación celebrado y en términos del artículo 17-B del Código Fiscal de la Federación. Si una Controversia relacionada con la facturación no se logra resolver por medio de la negociación directa. La autorización de la factura se realizará siempre y cuando el CONTRATISTA entregue a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL: 1) la garantía de anticipo por el importe total del mismo. el cual formará parte integral del presente Contrato como Anexo AA. el hecho de que TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL no pague un monto en Controversia hasta la resolución de la misma de conformidad con el Contrato no mitigará. conforme al Anexo AA 16 . en los términos de la cláusula denominada “GARANTÍAS” y 2) el documento firmado mediante el cual. en P. distribuya o participe de las utilidades o de las pérdidas respecto de las cantidades que reciba con motivo del presente Contrato.P. por un porcentaje del 30% (treinta por ciento) en función de cada estimación que el CONTRATISTA presente para pago. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN: [Indicar la denominación o razón social de las partes que suscriben el presente Contrato en su carácter de contratistas]. EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN CASO DE QUE SE HAYA PRESENTADO UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA Y LOS CONTRATISTAS HAYAN MANIFESTADO EN SU PROPOSICIÓN SU INTENCIÓN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN. El anticipo se deberá amortizar en cada una de las facturas.12 del presente Contrato. conforme al programa convenido hasta su amortización total. EL SIGUIENTE PÁRRAFO SE ADICIONARÁ EN CASO DE QUE SE HAYA PRESENTADO UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA. incluyendo la obligación de obtener la Recepción Provisional o la Recepción Definitiva. O NUEVA SOCIEDAD EN CASO DE PERSONAS MORALES. o nombre del asociante seguida de A. en el entendido de que [EMPRESA PRODUCTIVA] no será responsable por la forma en que [denominación o razón social seguida de la leyenda A.]. O SI NO SE CELEBRA UN CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN. será quien presente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados de este Contrato. reducirá ni modificará en modo alguno la obligación del CONTRATISTA de cumplir con el Contrato. 9. o nombre del asociante seguida de A.P. El anticipo será otorgado dentro de los 20 (veinte) Días siguientes a la fecha de autorización de la factura que ampare el monto del anticipo. Contrato Número: contrario incluidas en el Contrato.]. sin perjuicio del instrumento señalado en la declaración 2.ANTICIPO TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL otorgará al CONTRATISTA un anticipo por el 30% (treinta por ciento) del monto total del Contrato.. y antes de la terminación de los Trabajos deberá pagar el monto pendiente de pago si se emitiese una resolución firme de conformidad con la cláusula denominada “LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN” que determine que dicho monto no debió haber sido retenido. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL pagará el monto que no se encuentre en Controversia. señalan que [denominación o razón social seguida de la leyenda A. SIN QUE SE HAYA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD. sin que el CONTRATISTA tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. de la garantía del anticipo o del Anexo AA. SALVO CUANDO MANIFIESTEN SU NO ACEPTACIÓN POR ESCRITO. en el entendido que no se generarán dichos intereses si las cantidades son cubiertas en la factura inmediata posterior a cuando se detectó el pago..PAGOS EN EXCESO En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA. Cuando el atraso en la entrega del anticipo sea por causas imputables a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA El CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los Trabajos amparados en este Contrato. será aplicable el diferimiento en igual plazo al Programa General de Ejecución de los Trabajos. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha en que se haya detectado el pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL.RETENCIONES ESTA RETENCIÓN SÓLO PROCEDERÁ PARA LAS EMPRESAS AFILIADAS A DICHA CÁMARA. la retención del DOS AL MILLAR. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL podrá ordenar. la rectificación o reposición de aquellos Trabajos que se hubieren considerado como rechazados o discrepantes. se harán en cada una. en términos de la cláusula denominada “GARANTÍAS”.. y no se liberará la garantía otorgada para tales efectos. el saldo pendiente por amortizar se reflejará en el finiquito correspondiente. y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo del Contrato. El atraso del CONTRATISTA en la entrega de la factura correspondiente al anticipo. será causa para terminar por incumplimiento el presente Contrato. en términos de la Cláusula denominada “TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO (RESCISIÓN)” del presente Contrato. Contrato Número: Cuando no se logre amortizar el anticipo por causas imputables al CONTRATISTA. de manera independiente a la aplicación de las penalizaciones que correspondan. que se destinará al Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y que TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL entregará a la institución antes mencionada. en estos casos. 12. 17 . De las facturas que se le cubran al CONTRATISTA. no dará lugar a la reprogramación del plazo pactado en este Contrato. 10. En caso de que el CONTRATISTA no haya ejecutado los Trabajos de acuerdo con lo estipulado en el Contrato. del monto de los Trabajos ejecutados. conforme a las instrucciones dadas por escrito por parte de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. o bien.. por lo que el CONTRATISTA procederá de manera inmediata a la atención de la rectificación o reposición. En el caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA relativa a la forma y los conceptos en los que se aplicó el anticipo otorgado. PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO. éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL podrá deducir dichas cantidades de los pagos subsecuentes o bien el CONTRATISTA cubrirá dicho pago a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. 11. en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación. protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal.. deberán incluir todas las actividades. no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello. El CONTRATISTA se obliga a cumplir con sus obligaciones. incluyendo las obligaciones de seguridad. salud en el trabajo y protección ambiental de conformidad con la cláusula denominada “OBLIGACIONES DE SEGURIDAD. licencias o autorizaciones que estén a cargo de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. sin que para tales efectos se hubiera celebrado el convenio modificatorio respectivo.OBLIGACIONES DE TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL se obliga a cumplir con: I. para la adecuada ejecución del Contrato. El CONTRATISTA tendrá la obligación de contar con las autorizaciones requeridas por las dependencias o entidades gubernamentales correspondientes. deberá cumplir con las disposiciones de seguridad e higiene de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL para la ejecución de los Trabajos. el sitio donde deban ejecutarán los Trabajos de conformidad con el Programa General de Ejecución de los Trabajos. asimismo. El CONTRATISTA se obliga a cumplir en la forma y con los conceptos en los que se aplicará el anticipo otorgado de conformidad con el Anexo AA 13. y III. 18 . estatal o municipal y a las instrucciones que al efecto le señale TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. instalaciones que se consideren indispensables para el cumplimiento. estatal o municipal. que así se lo soliciten. Contrato Número: Si el CONTRATISTA ejecuta Trabajos por mayor valor de lo indicado. misma que podrá entregarse por TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL a sus órganos fiscalizadores o autoridades competentes. 14. para que TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL pueda llevar a cabo el Paro Programado de la Planta en la fecha establecida en el Programa General de Ejecución de los Trabajos. Se conviene que las obligaciones del CONTRATISTA de acuerdo a este Contrato. el CONTRATISTA. insumos y en su caso. los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de seguridad. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del CONTRATISTA. de conformidad con el Anexo “__”. los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de seguridad.RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES El CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los Trabajos y deberá sujetarse a todas las leyes. independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los mismos. Los permisos. II. Poner a disposición del CONTRATISTA. El CONTRATISTA se obliga a entregar toda la información y documentación que al efecto le requiera TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL respecto del presente Contrato. Sus obligaciones de pago. El CONTRATISTA deberá sujetarse a todas las leyes.. protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal. SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL” de este Contrato. por escrito. regulados en el arancel correspondiente. reclamos. por causas justificadas. 15. costos y gastos directos e inmediatos. 16. las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con la ejecución de los Trabajos en la forma convenida y con las modificaciones que. de decisión y para oír y recibir toda clase de comunicaciones relacionadas con la ejecución del Contrato. quien contará con todas las facultades técnicas. será hasta el monto de la obligación incumplida. Contrato Número: Las partes reconocen que el límite de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Los daños y perjuicios que cualquiera de las partes cause a la otra o a terceros derivado por su actuar ilícito. deberán ser en forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepción de acuerdo con: TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL CONTRATISTA Nombre Nombre Cargo Cargo Domicilio Domicilio Correo Electrónico Correo Electrónico Teléfono Teléfono 19 ... administrativas.COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES Las partes se obligan a comunicarse por escrito toda información que se genere con motivo de la ejecución del presente Contrato. Bajo ningún concepto las partes serán responsables entre sí por daños indirectos de cualquier naturaleza. las cuales deberán constar en instrumento público. sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales establecidas en el presente instrumento. quien lo causó deberá cubrir las cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones. Cuando sin actuar ilícitamente y sin dolo o mala fe de alguna de las partes se produzcan dichos daños o perjuicios. impuestos. conforme a lo siguiente: Las comunicaciones relacionadas con este Contrato. procesos. incluido el cambio de domicilio. En cualquier momento. operativas. a través de su representante. Cuando alguna de las partes cause un daño y el afectado demande la reparación del mismo a la parte que no se lo causó y así se haya determinado por resolución judicial o administrativa. aún las de carácter personal. así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y sus anexos. El CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un representante para la ejecución del Contrato. punitivos o consecuenciales no inmediatos. o por dolo o mala fe serán a cargo de la parte que los provoque. lucro cesante. juicios. demandas. dará al CONTRATISTA. quien será el Residente de Obra. éste ordene. quejas. cada una de ellas soportará los propios sin derecho a indemnización. en su caso. incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales.REPRESENTANTES DE LAS PARTES TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. las partes podrán recíprocamente solicitar el cambio de cualquiera de los representantes y se obligan a designar a otra persona que reúna los requisitos correspondientes. entre el CONTRATISTA. incluyendo sus trabajadores o los de sus subcontratistas. Las partes se obligan a utilizar exclusivamente el idioma español en todas las comunicaciones relativas al Contrato. con motivo de los juicios laborales instaurados en contra de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL por cualquiera de las personas antes mencionadas del CONTRATISTA o sus respectivos vendedores y/o subcontratistas. el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos en paz y a salvo de dicha reclamación. Al efecto el CONTRATISTA deberá proporcionar a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL el aviso de afiliación en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Asimismo. beneficiarios o causahabientes y. ni la práctica comercial entre las partes.. 17. que pueda afectar los intereses de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL o se involucre a Petróleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias. como empresario y patrón del personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para la ejecución del objeto de este Contrato. será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de los Trabajos y seguridad social para con sus trabajadores. el monto de cualquier requerimiento de pago derivado de laudo firme ordenado por las Juntas Locales o Federales de Conciliación y Arbitraje. Contrato Número: Las Partes acuerdan que cualquier cambio a la información antes descrita. los de sus subcontratistas y los de sus vendedores y. demanda o contingencia laboral. el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relación al presente Contrato. Asimismo se compromete a no darlos de baja como sus trabajadores del citado régimen hasta en tanto no entregue a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL el convenio de terminación de la relación laboral con el personal correspondiente debidamente ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y aprobado por ella. de todo el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para la ejecución objeto de este Contrato. por lo que nada de lo contenido en este instrumento jurídico. actúa exclusivamente como CONTRATISTA independiente. de los beneficiarios de cualquiera de éstos. así como el comprobante de pago de las cuotas obrero patronal y aportaciones efectuadas a los institutos mencionados. que él y sus subcontratistas disponen de los elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. Sin menoscabo de lo anterior. en caso de cualquier reclamación. demanda o contingencia laboral. de todo el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para la ejecución del objeto del Contrato. obligándose 20 . TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. relacionada con los supuestos establecidos en la presente cláusula y proveniente de los funcionarios o trabajadores.RELACIONES LABORALES El CONTRATISTA. incluyendo sus beneficiarios o causahabientes. Por lo anterior. creará una relación laboral o de intermediación en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo. tanto del CONTRATISTA como de sus vendedores y/o subcontratistas. incluyendo la obligación de afiliación y pago de cuotas obrero patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. en su caso. así como de inscribir y efectuar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. se tendrá que presentar por escrito a los representantes de las Partes del presente Contrato. el CONTRATISTA acepta que TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL deducirá de los pagos a los que tenga derecho el CONTRATISTA. (ii) la parte de los Trabajos a ser subcontratada.. de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal contingencia laboral. 19. a fin de evaluar y. en su caso. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL tendrá un período de 5 (cinco) días naturales a partir de la fecha de recepción de la notificación. o a partir de la fecha de recepción de la información adicional solicitada. confidencialidad y compromiso contra la corrupción. Asimismo. El CONTRATISTA podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico. autorizar la subcontratación. no exista impedimento legal o administrativo. 18. seguridad social. Si durante el desarrollo de la ejecución del Contrato. siempre y cuando. Contrato Número: también a resarcir a Petróleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias en cuanto así se lo solicite por escrito. El CONTRATISTA se obliga a verificar durante la ejecución del presente Contrato.CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO El CONTRATISTA solo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente Contrato. en términos de las cláusulas correspondientes del presente instrumento. trabajos) que no estén incluidos en el Anexo SUB. indicando: (i) el nombre del posible subcontratista. y TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL otorgará su consentimiento.. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL haya aceptado o rechazado por escrito la solicitud del CONTRATISTA. Dicha subcontratación no implicará una transferencia de derechos u obligaciones por lo que el CONTRATISTA será el único responsable frente a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL respecto de las obligaciones contraídas en el presente Contrato. salud y medio ambiente en el trabajo. 21 . no siendo esto motivo de incremento en los precios pactados ni en el plazo de ejecución. laboral. que sus subcontratistas cumplan con sus obligaciones en materia fiscal. para aceptar o rechazar por escrito la subcontratación. ésta se tendrá por no aceptada. El CONTRATISTA subcontratará las actividades señaladas en el Anexo SUB. conceptos. deberá solicitar la autorización al Residente de Obra con 5 (cinco) días naturales de anticipación al inicio programado de los Trabajos que pretenda subcontratar. En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL tendrá el derecho de solicitar al CONTRATISTA cualquier información adicional a la entregada por éste. el CONTRATISTA requiere subcontratar cualquier (actividad. y (iii) la información suficiente para que TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL esté en condiciones de evaluar la capacidad técnica del posible subcontratista. Para la cesión de derechos de cobro no se requerirá la celebración de convenio entre las partes. con el consentimiento previo y por escrito de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. materia de seguridad. deberá solicitar la autorización a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL en los términos señalados en el párrafo anterior.SUBCONTRATACIÓN Las partes convienen que el CONTRATISTA no podrá subcontratar la dirección y control del Contrato. Dentro de los 2 (dos) Días siguientes a la fecha de recepción de la comunicación referida. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL solicitará al CONTRATISTA en el finiquito. 22 .. el CONTRATISTA deberá presentar escrito mediante el cual acredite que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social durante la ejecución del presente Contrato y que no tiene adeudos con sus subcontratistas. ni libera al CONTRATISTA de las obligaciones que contrae bajo este Contrato. De ser el caso. reducción o ampliación de los instrumentos de garantía. así como de responder por defectos y vicios ocultos de los Trabajos una vez concluidos estos. en el entendido de que el ejercicio de esta facultad no será considerada como aceptación tácita o expresa de los Trabajos. el Residente de Obra verificará que los Trabajos se encuentren concluidos. extensión. Contrato Número: 20. revisiones. para que se dé inicio a los trámites para la cancelación parcial o total de la garantía de cumplimiento del Contrato. la otra parte procederá a realizarlo de manera unilateral y.FINIQUITO DEL CONTRATO Las partes acuerdan que recibidos físicamente los Trabajos. en dicho finiquito se asentará la extinción de los derechos y obligaciones de las mismas en relación al Contrato.. A la recepción de los Trabajos. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL y el CONTRATISTA deberán elaborar dentro del término de 90 (noventa) días naturales. le dará las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con los Trabajos. y se procederá a la recepción de los mismos conforme a lo establecido en el presente Contrato y sus Anexos. En caso de que alguna de las partes no comparezca al finiquito. indicando que se concluyeron en concordancia con las especificaciones del presente Contrato y sus anexos. el responsable de la misma emitirá su anuencia por escrito señalando que los Trabajos fueron realizados de conformidad con lo acordado en este Contrato y sus anexos. 21. Lo anterior. plazo que podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes. quedaran a salvo los derechos que por ley les asistan. Se podrán incluir en dicho instrumento los ajustes.. la presentación. el finiquito del Contrato. así como la aprobación de los mismos ejecutados por el CONTRATISTA. La supervisión de los Trabajos que realice TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL no libera al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones contraídas en este Contrato. El CONTRATISTA acepta que el Residente de Obra. modificaciones y reconocimientos a que haya lugar. por escrito o mediante registro que se haga en el sistema de control que se haya determinado para el seguimiento del Contrato. la terminación de los Trabajos.SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL a través del Residente de Obra realizará la supervisión de los Trabajos objeto de este Contrato. 22. Para la celebración del finiquito.RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS El CONTRATISTA comunicará a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. y revisará en todo tiempo que los mismos sean ejecutados en la forma convenida. debiéndose expresar que las partes se otorgan el más amplio recibo que en derecho proceda. salvo que TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL le entregue una Orden de Trabajo respectiva y que TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL y el CONTRATISTA hayan suscrito el convenio modificatorio correspondiente. en los términos que establecen los artículos 39 y 40 de las Disposiciones Generales. inundaciones. dichos hechos o acontecimientos sean imprevisibles. evaluará y analizará el Cambio solicitado y enviará la respuesta por escrito con respecto a dicho Cambio. estado de sitio.MODIFICACIONES AL CONTRATO Las modificaciones contractuales no deberán afectar el objeto del Contrato o del Proyecto. el hecho o circunstancia que dio origen a la solicitud de Cambio. celebrado entre los apoderados legales facultados de las Partes.. dentro de los 5 (cinco) Días siguientes a la recepción que corresponda.FUERZA MAYOR Ninguna de las partes será responsable ante la otra por causa que derive de fuerza mayor. establecerán la modificación en una Orden de Cambio. La mera firma de una Orden de Cambio no tendrá efectos jurídicos y no será considerada como un convenio modificatorio. El CONTRATISTA no realizará ni comenzará a realizar Trabajo alguno que constituya un Cambio en las Obligaciones y. Las modificaciones se realizarán conforme a lo siguiente: TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL o el CONTRATISTA podrán solicitar por escrito modificaciones al plazo. Cualquiera de las Partes que haya recibido la solicitud. monto o los alcances del presente Contrato (un “Cambio”). y dicha solicitud deberá estar acompañada por la documentación e información requerida que estuviera a disposición. levantamiento armado. Las Órdenes de Cambio que se acuerden entre las Partes como procedentes se formalizarán únicamente mediante la suscripción de un convenio modificatorio por los representantes de las Partes. por tanto no será vinculante para las Partes. y deberán ser formalizadas a través de un Convenio Modificatorio. para en su caso. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL no tendrá responsabilidad alguna frente al CONTRATISTA por las Obligaciones realizadas. Cualquier causa no obstante ser del dominio público deberá acreditarse documentalmente por la parte que la padezca y comunicar a la otra parte dentro de un plazo de 3 (tres) días hábiles contados a partir de que se presente el evento que la motivó a través de un oficio con acuse de 23 . Se entiende por causa de fuerza mayor. incendios. De acordar la procedencia del Cambio solicitado por cualquiera de las Partes.. Órdenes de Cambio. Contrato Número: 23. actos terroristas. ciclones o huracanes. entre otros aspectos. irresistibles. a su costa. huelgas o paros no imputables a la administración de la empresa del CONTRATISTA o su(s) subcontratista(s). 24. tales como los que a continuación se señalan de manera enunciativa más no limitativa: terremotos. y otras causas imputables a la autoridad. aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de las partes. siempre y cuando. alborotos públicos. el pago respectivo. insuperables y actuales y no provengan de alguna negligencia o provocación de las partes. así como lo establecido en la Matriz para la Aprobación de las Modificaciones Contractuales. Las Órdenes de Cambio deberán especificar las modificaciones a realizar deberán incorporar. vigente a la formalización del presente Contrato. La misma deberá estar formalizada por el Residente de Obra y el Superintendente de Construcción. impericia. en la misma moneda en la que se otorgue. con los términos y alcances establecidos en el Anexo FG. En caso de que la parte afectada no dé aviso en el término a que se refiere este párrafo. de acuerdo con las disposiciones aplicables y vigencia del Contrato. ya que de actualizarse alguno de estos supuestos. Para estos efectos cuando el CONTRATISTA por causa de fuerza mayor no pueda cumplir con sus obligaciones en la fecha convenida. Carta de Crédito Stand- by por el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato expedida o confirmada por institución bancaria autorizada para operar en territorio mexicano. en la inteligencia de que si la prórroga solicitada se concede y no se cumple. correcta y total inversión. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL podrá iniciar el procedimiento de Rescisión del Contrato. El CONTRATISTA podrá solicitar la modificación al plazo o fecha establecida para la ejecución de los Trabajos. 25. sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. b) o dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a su formalización. una Carta de Crédito Stand-by para garantizar la debida. y (iv) que deberá permanecer en vigor hasta la fecha en la que TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL hubiera deducido el importe equivalente al cien por ciento (100%) del Anticipo otorgado.GARANTÍAS 25. a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato. cualquier acontecimiento resultante de la falta de previsión. acepta que no podrá reclamar fuerza mayor.. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega. 25. 24 . No se considera fuerza mayor. sin que dicha prórroga implique una ampliación al plazo original. se aplicará la pena convencional correspondiente en términos de la cláusula denominada Penas Convencionales. provocación o culpa del CONTRATISTA o su(s) subcontratista(s). En caso de modificaciones al presente Contrato. a favor de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. por fuerza mayor que ocurran de manera previa o hasta la fecha pactada. o bien. negligencia. aplicación. aquellos que no se encuentren debidamente justificados. deberá solicitar por escrito a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL una prórroga al plazo pactado. amortización y devolución del anticipo: (i) de conformidad con el modelo que se adjunta como Anexo FG (ii) por la totalidad del anticipo entregado. Cuando se determine justificada la fuerza mayor. se celebrará entre las partes un convenio modificatorio de prórroga al plazo respectivo sin la aplicación de penas convencionales.2 GARANTÍA DE ANTICIPO El CONTRATISTA entregará a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO El CONTRATISTA. se procederá a la aplicación de las penas convencionales que se establecen en la cláusula denominada Penas Convencionales. acompañando los documentos que sirvan de soporte a su solicitud. Contrato Número: recibo. el CONTRATISTA se obliga a entregar a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL a) a más tardar en la fecha de formalización del convenio modificatorio respectivo. denominado Garantías. (iii) expedida o confirmada por institución bancaria autorizada para operar en territorio mexicano. entregó a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL previo a la firma del presente Contrato. el documento modificatorio a la garantía otorgada originalmente. debiendo el CONTRATISTA actualizar las garantías correspondientes. ejecución y cumplimiento del presente Contrato. OPCIÓN 3 CUANDO EL CONTRATISTA MANIFIESTE SOMETERSE A UN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN. Si el CONTRATISTA no entregara a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. OPCIÓN 2 CUANDO EL CONTRATO SE CELEBRE CON CONTRATISTAS EXTRANJEROS 26. impuestos y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales.3 GARANTÍA DE LA OBLIGACIÓN DE RESPONDER POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. en los términos señalados en el presente Contrato y en la legislación aplicable. y pagará todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales. Previamente a la recepción de los Trabajos.Cada una de las partes será responsable del pago de todas y cada una de las contribuciones. estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos tengan la obligación de cubrir durante la vigencia. el CONTRATISTA quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos o. una extensión de la Carta de Crédito de Anticipo con al menos sesenta (60) Días de antelación a la fecha en que la Carta de Crédito de Anticipo expire. estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos y (país de residencia del CONTRATISTA)...1. 26. dicho incumplimiento será considerado un incumplimiento del CONTRATISTA de sus obligaciones conforme a Contrato.. en la dirección establecida en esta Cláusula. ejecución y cumplimiento del presente Contrato. Contrato Número: El CONTRATISTA acepta mantener la Carta de Crédito de Anticipo en vigor hasta la fecha en que el Anticipo haya sido completamente rembolsado conforme a la cláusula denominada “ANTICIPO”.. el CONTRATISTA. siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del CONTRATISTA. Recibidos los Trabajos. EN CUYO CASO DEBERÁN ENTREGAR LA CERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES: 26. deberá presentar póliza de fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido del Contrato. la correspondiente garantía se liberará vencido el plazo antes descrito. misma que deberá ser confirmada o emitida por institución bancaria autorizada para operar en México.1. La(s) garantía(s) a que se refiere esta cláusula deberá(n) entregarse en las oficinas de _________________________________ ubicadas en _____________________________ en el horario de: ______________ en estricto apego a los textos que se acompañan en el Anexo FG. Dicha obligación se garantizará durante un plazo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de la recepción física de los Trabajos. o terminado anticipadamente el Contrato. aceptando expresamente el CONTRATISTA las obligaciones consignadas en éstas.Cada una de las partes cumplirá con las obligaciones fiscales que le corresponda. 25. y deberá emitirse en estricto apego al formato presentado en el Anexo FG. de los vicios ocultos.Las partes se someten a lo establecido por el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y (Nombre del País con el que se haya suscrito un convenio para evitar la doble tributación conforme al artículo 5 de la 25 .OBLIGACIONES FISCALES OPCIÓN 1 PARA CONTRATISTAS NACIONALES 26.1. tengan obligación de cubrir durante la vigencia. 26. otorgando en todo momento el reconocimiento moral a las personas que hayan intervenido en la realización o generación de algún derecho de propiedad intelectual que se encuentre regulado por las leyes en la materia... 26. pérdida. 26. Contrato Número: Ley del Impuesto sobre la Renta) para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuesto Sobre la Renta.4. Los derechos de propiedad intelectual que pudieran surgir con motivo de la ejecución del Contrato. mismo que deberá estar vigente durante todo el Contrato. actualización o sanción sobre los mismos que pudieran ser determinados por cualquier autoridad competente. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL lo comunicará al CONTRATISTA. en tal supuesto.. actualizaciones o penalizaciones sobre los mismos.El CONTRATISTA deberá defender. corresponderán a las partes en términos de su participación. el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo de cualquier acción que se interponga en su contra o en contra de sus Empresas Productivas Subsidiarias. el CONTRATISTA llegare a invadir derechos de propiedad intelectual de un tercero. indemnizar y mantener a salvo a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL respecto de cualquier reclamación..Las partes acuerdan que TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL podrá deducir los importes antes descritos de cualquier pago que le adeudare al CONTRATISTA. sus logotipos o cualquier otro signo o símbolo distintivo de su propiedad. Si en última instancia TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL es apercibida para realizar cualquier pago. multa. gastos (incluyendo gastos legales) y costos en que hubiere incurrido. El CONTRATISTA asumirá el control de la defensa de la reclamación y de cualquier negociación o conciliación. El CONTRATISTA ha entregado a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL el certificado de residencia para efectos fiscales.3. Si con motivo de la ejecución de este Contrato. perjuicio o gasto (incluyendo gastos legales) derivados del incumplimiento del CONTRATISTA de sus obligaciones fiscales en relación con el presente Contrato. sin restringirse las facultades de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL de implementar sus propios medios y estrategias de defensa.2. así como los relativos a la defensa legal que se utilice y que realice TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL en relación con el asunto. El CONTRATISTA se compromete a informar a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL respecto de los medios y estrategias de defensa necesarios que interpondrá. 26 . TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL deberá comunicarlo de inmediato al CONTRATISTA. en el que se vea involucrada TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. publicitarios o de cualquier otra índole. derivado de lo dispuesto en el presente párrafo. el nombre de Petróleos Mexicanos o Empresas Productivas Subsidiarias. podrá recuperar del CONTRATISTA los montos.PROPIEDAD INTELECTUAL El CONTRATISTA bajo ninguna circunstancia podrá usar para fines comerciales. obligándose este último a rembolsar o indemnizar de cualquier gasto o costa judicial. 27. respecto del CONTRATISTA. a efecto de que lleve a cabo cualquier acción legal o promover los recursos que procedieren en contra de dicho requerimiento.Si TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL recibe un requerimiento de autoridad competente solicitando el pago de contribuciones o impuestos de los tipos referidos en esta cláusula y/o de intereses. así como de cualquier interés. establecido en el Anexo “__”. POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN LA FECHA ESTABLECIDA PARA EL PARO PROGRAMADO DE LA PLANTA En caso de que el CONTRATISTA no haya cumplido con sus obligaciones en la fecha establecida para el Paro Programado de la Planta. las siguientes penas convencionales: I.5% (uno punto cinco por ciento) sobre el monto total del Contrato. En caso de que el atraso para la fecha del paro programado supere el plazo establecido en el inciso c).PENAS CONVENCIONALES Las partes acuerdan que TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL aplicará al CONTRATISTA por causas que le sean imputables a este último.. de acuerdo al Programa General de Ejecución de los Trabajos. de conformidad con la cláusula 44. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL aplicará al CONTRATISTA una pena convencional equivalente al 2. II.TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL le aplicará al CONTRATISTA una pena convencional equivalente al 3% (tres por ciento) del monto total del Contrato. 27 . Contrato Número: Bajo el supuesto señalado en el párrafo inmediato anterior. cartas de colaboración remunerada. o cualesquiera instrumentos necesarios para la acreditación o constitución en favor de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL de los derechos de propiedad intelectual o industrial generados. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL aplicará al CONTRATISTA una pena convencional equivalente al 1.5% (dos punto cinco por ciento) sobre el monto total del Contrato. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL aplicará al CONTRATISTA una pena convencional equivalente al 2% (dos por ciento) sobre el monto total del Contrato. se estará a lo dispuesto en la cláusula denominada “TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA” del presente Contrato. establecido en el Anexo “__” y no puedan llevarse a cabo los Trabajos previstos a ser ejecutados durante el Paro Programado de la Planta. b) Si el diferimiento de la fecha para el Paro Programado de la Planta es de 8 a 14 días naturales. los contratos de cesión de derechos. POR CUMPLIMIENTO DE LA FECHA SEÑALADA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA En caso de que por causas imputables al CONTRATISTA. el CONTRATISTA se obliga a obtener por parte de quien corresponda. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL le aplicará al CONTRATISTA una pena convencional de acuerdo con lo siguiente: a) Si el diferimiento de la fecha para el Paro Programado de la Planta es de 1 a 7 días naturales. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL no realice la puesta en marcha de la Planta en la fecha estipulada en el Programa General de Ejecución de los Trabajos. no obstante el diferimiento de la fecha para el Paro Programado de la Planta. o c) Si el diferimiento de la fecha para el Paro Programado de la Planta es de 15 a 21 días naturales. 28. 29. El CONTRATISTA acepta. dentro del plazo establecido. El monto de las penalizaciones no podrá exceder del 10% (diez por ciento) del monto del Contrato. se harán las modificaciones que procedan. estime necesario.. .PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Las partes deberán considerar y mantener como confidencial la información relacionada con la ejecución de este Contrato. el período en el cual se presente un evento de fuerza mayor. o cuando el CONTRATISTA se encuentre ejecutando Trabajos con atraso.SEGUROS El CONTRATISTA será el único responsable de contar con las pólizas de seguros que. conforme a la naturaleza y complejidad de los alcances del Contrato. A través de la Garantía de Cumplimiento del presente Contrato. Mediante transferencia electrónica. INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL ANEXO “SSPA” En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se establecen y especifican en el Formato 4 del anexo “SSPA” del presente contrato. “REGLAS DE APLICACIÓN DEL FORMATO 6 DE ANEXO SSPA” y “CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS CON BASE A SU RIESGO”. ya que en tal situación.5% (cero punto cinco por ciento) del importe equivalente a los Trabajos faltantes por ejecutar. Las facturas que se generen por la ejecución del presente Contrato. . con cargo a cualquiera de las siguientes opciones: . TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL aplicará las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo a lo establecido en el Formato 6 del referido anexo “SSPA”.. Contrato Número: III. No dará lugar a la aplicación de penas convencionales. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL aplicará una pena convencional por cada día de atraso a partir del día siguiente de la fecha pactada para la terminación de los mismos. IV. Para efectos de la determinación del importe de los Trabajos pendientes de ejecutar. Cualquier pago a que tenga derecho el CONTRATISTA en cualquier otro contrato que tenga celebrado con TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA CONCLUSIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS En caso de que CONTRATISTA no concluya los Trabajos en la fecha pactada para la terminación de los mismos conforme al Programa General de Ejecución de los Trabajos. Para tal efecto. Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas. considerando para ello los mecanismos y reglas de aplicación establecidos en los apartados del anexo “SSPA” siguientes: “GUÍA DE LLENADO”. 30. así como por cualquier otra causa no imputable al CONTRATISTA. las partes acuerdan que se tomará como base el monto que representaban los mismos en la fecha pactada de su terminación. de común acuerdo. y no podrán usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en 28 . TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL aplicará el 0. que TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL aplique las penalizaciones a que se refiere la presente cláusula. . Igualmente las partes acuerdan no hacer anuncio alguno. y (v) tomar todas las medidas para minimizar los costos asociados con dicha suspensión. siempre que la parte requerida comunique a la parte afectada con toda prontitud la solicitud de dicha divulgación. 31. así como remediar las consecuencias derivadas del incumplimiento. y que el incumplimiento de dichas obligaciones por parte del referido personal. penales o administrativas. administrativa. en su totalidad o parcialmente. únicamente en la medida que necesiten conocerla y solo cuando dichos empleados se encuentren relacionados con la ejecución del objeto de este Contrato. Las partes acuerdan que dicha información será revelada a sus empleados. El CONTRATISTA no podrá retomar los Trabajos suspendidos hasta que TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL se lo comunique por escrito. 29 . la toma de todas las medidas necesarias para prevenir su revelación a cualquier parte no autorizada. mediante aviso por escrito al CONTRATISTA. tomar fotografía alguna o proveer información alguna a cualquier persona que no esté relacionada al Contrato. Contrato Número: el presente Contrato. entidades comerciales o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por escrito de la otra parte. (iv) la información que deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades gubernamentales. (iv) continuar protegiendo y manteniendo los Trabajos. en la fecha y medida especificada en el aviso. en cualquier momento. Ante la recepción del aviso de suspensión.. la obligación de confidencialidad no será aplicable a: (i) la información de dominio público que no haya sido hecha pública a través del incumplimiento del Contrato.SUSPENSIÓN TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL podrá suspender por cualquier motivo la ejecución de los Trabajos total o parcialmente. bajo términos satisfactorios para TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta cláusula continuarán vigentes por un periodo de 5 (cinco) años contados a partir de la fecha de terminación del Contrato. incluyendo sin limitar. el CONTRATISTA deberá: (i) suspender la ejecución de los Trabajos de manera inmediata. (iii) realizar los actos necesarios para obtener la suspensión. Las partes acuerdan que las obligaciones contenidas en esta Cláusula serán extensivas al personal de cada una de ellas. El CONTRATISTA retomará los Trabajos de inmediato en cuanto reciba la comunicación de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL autorizándole a hacerlo. (ii) no realizar más órdenes ni firmar subcontratos en relación con el Trabajo suspendido. legal. documentada en cualquier soporte material que se haya desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el Contrato. incluyendo las partes de los Trabajos que hubieran sido suspendidas. Las partes deberán tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha información en la más estricta confidencialidad. incluyendo sin limitar a la prensa. el establecimiento de procedimientos y la suscripción de contratos o convenios. sin el consentimiento previo y por escrito de la otra parte. jurídica. contable. financiera. será responsabilidad de la parte cuyo personal haya incumplido. (ii) la información que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgación sin violar alguna obligación de confidencialidad. para asegurar la confidencialidad de dicha información. No obstante lo previsto en esta cláusula. de todos los subcontratos y acuerdos en el alcance en que dichos subcontratos y acuerdos estén relacionados con la ejecución de los Trabajos suspendido. (iii) la información obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligación de confidencialidad. siempre que el hecho de no divulgarla sujetaría a la parte requerida a sanciones civiles. a menos que la comunicación exija otra cosa. Las partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella información técnica. salvo en el alcance exigido en el aviso. Si la suspensión obedece a fuerza mayor. los cuales se limitarán a lo señalado en el anexo “___” del presente Contrato. ii. Se presente una fuerza mayor. estén debidamente comprobados. iii. los gastos no recuperables en que éste hubiere incurrido durante el periodo en el que los Trabajos no pudieron ser ejecutados. previa solicitud del CONTRATISTA. A partir de la comunicación que dé por terminada la suspensión. siempre y cuando el CONTRATISTA los hubiese puesto a disposición. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL procederá a rembolsar. procederá a rembolsar. iv. el Residente de Obra anotará en el sistema de control que se haya determinado para el seguimiento del Contrato. y deberá actualizarse la garantía correspondiente. el estado en que se encuentren los Trabajos y las partes ajustarán el Programa General de Ejecución de los Trabajos. se celebrará convenio modificatorio para la formalización de la prórroga. en este caso. previa solicitud del CONTRATISTA. En caso de que TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL determine reanudar la ejecución de los Trabajos. los gastos no recuperables en que éste hubiere incurrido durante el periodo que duro la suspensión. en el entendido de que dicho pago será procedente cuando los mencionados gastos sean razonables. se relacionen directamente con el Contrato. o vi. Atraso de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL en el cumplimiento del plazo para realizar la inspección de los Trabajos. deberá llevarse a cabo la terminación anticipada del Contrato de conformidad con la cláusula denominada “TERMINACIÓN ANTICIPADA”. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. Contrato Número: En todos los casos de suspensión. En caso de prórroga a la fecha de terminación de los Trabajos. estén debidamente comprobados. el mismo deberá acreditarse en términos de lo previsto en la cláusula denominada “FUERZA MAYOR”. Atraso en la entrega del anticipo. Atraso por parte de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL en la entrega de información o documentación al CONTRATISTA. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL deberá comunicar por escrito al CONTRATISTA tal situación dentro de un plazo de 5 (cinco) días hábiles. La nueva fecha de terminación prorrogada no modificará el plazo original pactado. se 30 . Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a suspender la ejecución de los Trabajos. Cuando concluido el plazo de suspensión. cuando los Trabajos no puedan ser ejecutados por cualquiera de las siguientes causas: i. únicamente se pagarán aquellos trabajos que hubieren sido efectivamente ejecutados. Prorroga a la fecha de terminación del Contrato Las partes acuerdan que se prorrogará la fecha de terminación del Contrato sin modificarse el plazo de ejecución. con excepción de la fuerza mayor. se determine no reanudar la ejecución de los Trabajos. Atraso imputable a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL en la disponibilidad de las áreas para la ejecución de los Trabajos. por las causas señaladas en los incisos anteriores. v. contados a partir de que se presente el evento que la motivó. Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecución del Contrato. en el entendido de que dicho pago será procedente cuando los mencionados gastos sean razonables. De ser el caso. junto con el CONTRATISTA. Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecución del Contrato. v. Por fuerza mayor. Contrato Número: relacionen directamente con el Contrato. Por no poder determinar la temporalidad de la suspensión.. Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a terminar anticipadamente el presente Contrato. Convenida la terminación anticipada. el CONTRATISTA se abstendrá de ejecutar los Trabajos faltantes. el pago por los Trabajos ejecutados hasta la fecha de terminación anticipada. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL procederá a realizarlo de manera unilateral y. cancelará las órdenes o pedidos emitidos con cualquier subcontratista. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL podrá. y hará todos los esfuerzos posibles para minimizar los gastos de cancelación y otros gastos no relacionados con la terminación.. los cuales se señalan en el Anexo GNR del presente Contrato. El documento donde conste el finiquito formará parte del presente Contrato. por las siguientes circunstancias: i. estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el Contrato.TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO (RESCISIÓN) 33. Cuando TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL o Petróleos Mexicanos realice adecuaciones a sus políticas financieras que afecten la ejecución del objeto del presente Contrato. en su caso. la recepción de los Trabajos que haya ejecutado el CONTRATISTA hasta la terminación anticipada del presente Contrato. Cuando el Contrato no resulte rentable o conveniente para TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL hará constar en el finiquito.TERMINACIÓN ANTICIPADA Las partes podrán convenir la terminación anticipada del presente Contrato. Por resolución judicial o administrativa que declare la nulidad de los actos que dieron origen al Contrato. el finiquito correspondiente deberá efectuarse en los términos de la cláusula denominada " FINIQUITO". TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISIÓN) 31 . En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito. los cuales se limitarán a lo señalado en el Anexo GNR del presente Contrato. conciliar los saldos derivados de la terminación anticipada con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del finiquito. iii. 33. En caso de terminación anticipada. siempre que éstos sean razonables. y vi. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL entregará el oficio con que comunique la terminación anticipada del Contrato. iv. a consignar el pago ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.1. 32. ii. el CONTRATISTA tendrá el derecho de recibir de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. así como el correspondiente a los gastos generados por la Terminación Anticipada. 12. 8. No entregue los Trabajos en el plazo establecido. 3. Cuando incumpla las obligaciones contenidas en el Anexo “SSPA” de este Contrato. ante cualquiera de los siguientes eventos: 1. 4. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL tendrá el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato. Incumplimiento por parte del CONTRATISTA relativa a la forma y los conceptos en los que se aplicó el anticipo otorgado. reorganización. 6. que se consideren en el mismo como causal de Rescisión. 5. o solicite o acepte la imposición de un administrador. una vez agotado el plazo para subsanar el incumplimiento. Cuando incumpla las obligaciones señaladas en el Anexo “PACMA”. Resulte incapaz de pagar sus deudas al vencimiento de las mismas. liquidador o síndico respecto a sus propiedades o sus ingresos. 12 y 14 anteriores. 32 . Si no mantiene vigentes los seguros exigidos en los contratos. Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contratista señaladas en el Contrato. Si no entrega las garantías solicitadas en este Contrato. pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las características del evento de que se trate. suspensión de pagos. o solicite la quiebra. 3. lo cual deberá constar por escrito emitido por los representantes facultados por las Partes. Si ocurre cualquier cambio de control del Contratista sin autorización previa y por escrito de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorización gubernamental necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. 14. 5. en su caso. Suspenda injustificadamente la ejecución de los Trabajos o incumpla con los programas de ejecución que se hubieren pactado en este Contrato. y 16. el incumplimiento podrá ser subsanado por el CONTRATISTA dentro de los 10 (diez) Días siguientes a que éste hubiera recibido la comunicación correspondiente de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del período de 10 (diez) días naturales. 4. 11. En el caso de los eventos no referidos en el párrafo anterior. disolución o liquidación o realice o permita una cesión general o un arreglo con o para el beneficio de sus acreedores. 7. 10. En el caso de los eventos señalados en los numerales 1. conforme a lo establecido en la cláusula denominada Combate a la Corrupción. previo aviso al CONTRATISTA. o inicie cualquier procedimiento bajo cualquier legislación para el reajuste o diferimiento de sus obligaciones o de cualquier parte de las mismas. 2. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL tendrá el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato. sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales que. En caso de que el atraso para la fecha del paro programado supere el plazo establecido en el inciso c) del numeral I de la cláusula 28. Si los Trabajos no cumplen con las especificaciones y calidades pactadas en el Contrato. 2. Si comete algún Acto de Corrupción. 9. Se niegue a reponer los Trabajos que TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL hubiere considerado como rechazados o discrepantes. sin haber realizado lo indicado en la Cláusula denominada “CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO” . 15. 13. Ceda o transfiera de cualquier forma las obligaciones y derechos del Contrato. Contrato Número: TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL tendrá derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato. 10. lo anterior. se hubieren pactado. y 11. para los efectos del Artículo 376 del Código de Comercio. en su caso. la cual surtirá efectos al día hábil siguiente al de su comunicación. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL tendrá el derecho de hacer efectiva cualquier garantía a su favor. Ante la ocurrencia de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA. todas las garantías presentadas por el CONTRATISTA continuarán en vigor hasta la satisfacción total de todas las obligaciones del CONTRATISTA por virtud del presente Contrato. descontar de los montos que le adeudase al CONTRATISTA por las obligaciones cumplidas antes de la fecha del aviso de Rescisión correspondiente. Para efectos de la Rescisión. En el caso de Rescisión de este Contrato como resultado de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA. Desde la fecha de la Rescisión del Contrato por parte de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL conforme a esta Cláusula y el aviso correspondiente. no liberará a cualquiera de las partes del cumplimiento de cualquier obligación del Contrato. Si TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. en beneficio de la consecución del objeto contratado y a fin de evitar posibles daños para TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. comete algún Acto de Corrupción. incluyendo las Penas Convencionales adeudadas a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL podrá ejecutar cualquier Carta de Crédito u otra garantía conforme al Contrato o compensar los costos de dichos pagos o actividades ejecutadas con los pagos adeudados al CONTRATISTA conforme al Contrato.2. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL podrá. dando previa comunicación a. sin que sea su obligación. Asimismo. y mientras dicho evento continúe. haya incumplido. 33. conforme a lo establecido en la cláusula denominada “COMBATE A LA CORRUPCIÓN”. y 2. con independencia de lo pactado en la presente cláusula. son los siguientes: 1. siempre que en dicha comunicación enviada por escrito a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL el CONTRATISTA haya indicado: (i) que dicho pago no se realizó. y (ii) el importe de dicho pago. TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL El CONTRATISTA tendrá derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato. Los incumplimientos atribuibles a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL por los que el CONTRATISTA puede determinar la Rescisión contractual de pleno derecho. será válida desde la fecha en que el CONTRATISTA reciba el aviso de Rescisión que establezca el Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA aplicable. La resolución de pleno derecho del Contrato. con independencia de cualquier otro derecho respecto del Contrato. cualquier monto a favor de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. sin perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA por el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Contrato y sin que ello represente reducir su responsabilidad conforme al mismo. Ante la ocurrencia de un Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA. cualquiera de las partes podrá comunicar por escrito a la otra las razones que tuviere para la Rescisión del Contrato. el CONTRATISTA no podrá realizar acción alguna para subsanar el Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA. En caso de incumplimiento en las obligaciones de pago por más de 90 (noventa) días naturales posteriores a la fecha en que sea exigible la obligación de pago. como consecuencia. realizar pagos a terceros o ejecutar las actividades que fueran necesarias y que el CONTRATISTA. 33 . Contrato Número: La Rescisión por un Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL podrá. podrá elaborar y presentar la factura al Residente de Obra. Tratándose de cantidades adicionales. incluyendo sus empleados o aquéllos que con cualquier otro carácter intervengan en el Contrato que pudieran constituir una violación a las leyes en materia de combate a la corrupción o un incumplimiento a las obligaciones relativas a anticorrupción aplicables. sus comisionistas. subcontratistas. por lo que deberá dar acceso a las Autoridades Gubernamentales o instancia competente. subcontratistas. Adicionalmente a lo establecido en la cláusula denominada “MONTO DEL CONTRATO” del presente instrumento jurídico. si durante la ejecución de los Trabajos. éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente en este Contrato. Tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos. gestores. a los documentos que en su opinión sean relevantes para determinar dichos actos y permitir las visitas que las autoridades estimen convenientes. sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados previamente a su pago. no tuvieron conocimiento. probidad y en apego a la Ley y las estipulaciones contenidas en el presente Contrato. agentes. previo cumplimiento de las autorizaciones correspondientes. una vez ejecutados los Trabajos. asesores. Asimismo. factores. el CONTRATISTA deberá de informar de manera inmediata a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL: a) Cualquier acción realizada. proveedores o aquéllos que con cualquier otro carácter intervengan en el Contrato. sus actos previos y durante la ejecución del Contrato. se obligan a conducirse con ética. y mientras los derechos y obligaciones del mismo se encuentren vigentes. asesores. asesores. nacional o extranjera. entre otras. incluyendo sus Empleados Clave. el CONTRATISTA. incluyendo sus Empleados Clave. o 34 . cometieron ni cometerán Actos de Corrupción. o cualquiera de sus empleados. o bien el CONTRATISTA se percata de la necesidad de ejecutarlos. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL requiere de Trabajos por cantidades adicionales o Trabajos por conceptos no previstos en el catálogo de conceptos. El CONTRATISTA deberá informar de manera inmediata a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL cualquier acto u omisión que pudiera considerarse como Acto de Corrupción por parte de cualquiera de sus empleados. consultores. Contrato Número: 34. acordar con sus subcontratistas. que se comprometen a cumplir con las disposiciones que en materia de combate a la corrupción se establecen en el presente Contrato. cumplan con lo dispuesto en la presente cláusula. éste sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización previa y por escrito de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. gestores. y los de sus filiales. incluyendo sus Empleados Clave. 35. agentes. y que cumplirán y adoptarán medidas razonables para asegurar que sus empleados. consultores. comisionistas. factores. Congruente con lo antes expuesto. factores.. gestores. subcontratistas.COMBATE A LA CORRUPCIÓN Las partes expresamente reconocen y acuerdan que durante el procedimiento de contratación. comisionistas. dependientes. consultores. la cual será pagada por TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL conforme a la Cláusula denominada “FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN” establecida en el Contrato. en los contratos que al efecto celebren. y los de sus filiales. filiales. agentes. proveedores o de cualquier otro que intervenga en el Contrato. dependientes. petición o demanda recibida por el CONTRATISTA. dependientes.--TRABAJOS POR CANTIDADES ADICIONALES O POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. En caso de que ocurran los supuestos establecidos en esta Cláusula. proveedores. Lo dispuesto en los párrafos anteriores no resultará aplicable en caso de Terminación por incumplimiento de cualquiera de las Partes. subcontratistas. dependientes. filiales. proveedores. consultores. Si las personas designadas por las Partes no pueden alcanzar un acuerdo satisfactorio para las mismas.. factores. 36.SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONSULTA DIRECTA En caso de que exista alguna controversia entre las Partes. y en caso de controversia se sujetarán a la jurisdicción de los tribunales competentes con residencia en la Ciudad de México. éstas. las partes renuncian a cualquier otra jurisdicción o fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. agentes. Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato. Contrato Número: b) Cualquier denuncia. 35 . el acceso e inspección de libros. ya sea por sí. o a través de terceros. las mismas aceptan y convienen que la parte afectada tendrá derecho a terminar anticipadamente este Contrato y al resarcimiento por daños y perjuicios por las pérdidas ocasionadas debido al incumplimiento. sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que pudieran corresponder. se someten a la aplicación de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo y que genere controversia entre las partes. cualquiera de éstas podrá solicitar que se tomen las medidas necesarias para que se reúnan los representantes de cada Parte a efecto de intentar resolver la controversia dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la comunicación que solicite el inicio de tal procedimiento de solución de controversias. gestores. El incumplimiento a lo establecido en esta cláusula será considerado un supuesto de incumplimiento para efectos de la cláusula denominada Terminación por Incumplimiento. por lo tanto. y por la Legislación aplicable en los Estados Unidos Mexicanos. en el entendido de que dicha terminación es de pleno derecho. incluyendo sus Empleados Clave. asesores. registros e información contable localizadas en las instalaciones del CONTRATISTA a fin de auditar el cumplimiento del CONTRATISTA a las leyes en materia de combate a la corrupción y a las obligaciones relativas a anticorrupción previstas en el presente Contrato. sus comisionistas.. incluyendo sus empleados o cualquier otro que intervenga en el Contrato. En caso de que alguna de las partes cometa un Acto de Corrupción e incumpla con sus obligaciones previstas en esta cláusula. El CONTRATISTA deberá mantener un sistema de control interno que sea suficiente para garantizar la debida autorización y registro de todas las transacciones y pagos efectuados por el CONTRATISTA al amparo de este Contrato. o si cualquiera de las Partes se rehúsa a seguir el procedimiento de solución de controversias. procedimiento o investigación relacionada con Actos de Corrupción en contra del CONTRATISTA. la disputa será resuelta de conformidad a lo señalado en la cláusula denominada “LEY APLICABLE Y JURISIDICCIÓN”. no sin antes intentar resolverlo de mutuo acuerdo. 37. El CONTRATISTA deberá permitir a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL.LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN Este Contrato se regirá por las cláusulas que lo integran. sus empleados. anterior a la fecha en que se firme el mismo. asumen en forma solidaria la totalidad de las obligaciones de este Contrato ante TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. el cual contiene las obligaciones de Seguridad. para la atención de auditorías a TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL practicadas por la Auditoría Interna en ejercicio de sus funciones u otros órganos fiscalizadores competentes. SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL El CONTRATISTA se obliga a cumplir y hacer cumplir por parte de su personal y subcontratistas.OBLIGACIONES DE SEGURIDAD. En caso de que el CONTRATISTA decida cambiar a la compañía líder. ya sea oral o escrita. personalidad y facultades con las que el representante de la otra actuó durante el procedimiento de contratación del cual deriva el Contrato y con las que actuó quien suscribe el mismo y los Convenios Modificatorios que se suscriban. 39. Contrato Número: 38. en contra de la otra Parte por tales aspectos.. sea civil.OBLIGACIÓN SOLIDARIA ESTA CLÁUSULA APLICA EN CASO DE CONSORCIOS Y/O CUANDO SE HAYA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO El CONTRATISTA y los miembros de la sociedad de propósito específico asumen en forma solidaria la totalidad de las obligaciones de este Contrato ante TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL.. por lo que no se reservan derecho ni acción legal alguna de cualquier naturaleza. las demás cláusulas serán consideradas como válidas y operantes para todos sus efectos legales. su intención de designar a otro miembro del CONTRATISTA como la Compañía líder para opinión de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. Las partes acuerdan que en el caso de que alguna de las cláusulas establecidas en el presente instrumento fuere declarada como nula por la autoridad jurisdiccional competente.AUDITORÍAS El CONTRATISTA se obliga a entregar toda la información y documentación que al efecto le requiera TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL respecto del presente Contrato. EN CASO DE QUE NO SE HAYA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO Las personas que suscriben el presente Contrato en su carácter de CONTRATISTA.. Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de los Proveedores y Contratistas que realizan actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. todos los requerimientos establecidos en el Formato 4 del anexo “SSPA” de este Contrato. mercantil.RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL El presente contrato constituye el acuerdo único entre las partes en relación con el objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas. Dicha información podrá entregarse por TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL a la Auditoría Interna y demás órganos fiscalizadores competentes que así se lo soliciten. administrativa o cualquiera otra. DESIGNACIÓN DE COMPAÑÍA LÍDER El CONTRATISTA ha designado a la compañía (indicar la denominación o razón social) como líder en la ejecución del Contrato. 40. 36 . 41. Cada una de las partes reconoce el carácter.. deberán comunicar por escrito al Administrador del Proyecto. exigible o ejercible. penal. El CONTRATISTA se obliga a entregar al (a las) área (s) responsable(s) (“Módulo(s) de Financiamiento”) de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento (documentos y/o documentos electrónicos). podrán hacer uso de recursos provenientes de financiamiento. con lo que el CONTRATISTA podrá continuar con los trámites de pago de su(s) factura(s). aclaración o información adicional relativa a la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento. La “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios”. sus Empresas Productivas Subsidiarias o cualquier entidad financiera y/o filial que éste designe para tal efecto.. el cual formará parte de la documentación que el CONTRATISTA presente para continuar con los trámites de pago de su(s) factura(s). que en su caso corresponda. se integra al Contrato como anexo [número de anexo correspondiente de acuerdo con el modelo de Contrato]. El Instructivo vigente. o b) emitirá el “Comprobante de Seguimiento de Documentación”. inmediatamente después de que el CONTRATISTA tenga conocimiento de la modificación. siguiendo para tal efecto las instrucciones y formatos específicos vigentes que se contienen en el “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento” que le fue entregado previo a la firma de este Contrato. en caso de que la información contemplada en dicha cédula llegara a modificarse durante la vigencia de este Contrato. el área responsable (“Módulo de Financiamiento”): a) registrará en los sistemas sobre dicho cumplimiento. la cual se deberá presentar de conformidad con los requisitos establecidos en el anexo [número de anexo correspondiente de acuerdo con el modelo de Contrato] denominado “Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento”. también se encuentra disponible en la siguiente página de Internet de Pemex: (www. lo que no implicará realizar una modificación al Contrato. sobre los requisitos relacionados con la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento. en la inteligencia de que TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL podrá solicitar al CONTRATISTA cualquier aclaración o información adicional relativa a la cédula a que se refiere esta cláusula. Si el CONTRATISTA ha cumplido con la entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento. Asimismo. presentada con anterioridad a la firma del Contrato. a que se refiere esta cláusula. El CONTRATISTA conoce y se obliga a informar oportunamente a sus proveedores y/o subcontratistas. durante la ejecución del Contrato.pemex. 37 .FUENTES DE FINANCIAMIENTO El CONTRATISTA reconoce que Petróleos Mexicanos. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL podrá solicitar al CONTRATISTA cualquier modificación.com/proveedores/documentacion). con el objeto de financiar los pagos que deriven del Contrato. Contrato Número: 42. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL no estará obligado a dar trámite al pago de su(s) factura(s) cuando el CONTRATISTA injustificadamente no entregue la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento que corresponda. para garantizar el cumplimiento de lo establecido en esta cláusula. el CONTRATISTA se obliga a hacerla del conocimiento de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. 43. el CONTRATISTA acepta que.) que TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL le indique oportunamente. la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento deberá ser entregada a la persona (Banco Agente. no obstante la aplicación de la pena convencional establecida en la Cláusula denominada “PENAS CONVENCIONALES” del Contrato.PARO PROGRAMADO El Paro Programado de la Planta tendrá un plazo de __ (__) días naturales. para ciertos casos. el cual forma parte del Contrato como Anexo “PACMA”. establecido en el Anexo __. etc. 38 . se calcularán conforme a lo establecido en el Anexo “PACMA”.PROGRAMA DE APOYO A LA COMUNIDAD Y AL MEDIO AMBIENTE (PACMA) En caso de que las Partes acuerden la ampliación del monto o del plazo del Contrato y con dicha ampliación se ubique en los supuestos de aplicación del Programa de Apoyo a la Comunidad y al Medio Ambiente. obras o acciones que contribuyan a obtener la Licencia Social para Operar. Los ajustes por incumplimiento de los Indicadores Clave de Desempeño (ICD) que medirán el cumplimiento de las cédulas asignadas. conforme a lo señalado en el Programa General de Ejecución de los Trabajos. Agencia de Crédito a la Exportación.. a partir de la liberación de la Planta por parte de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. La aportación que le corresponda en términos del citado Anexo será destinado a programas. Dirección Corporativa de Finanzas. si el diferimiento supera el plazo antes señalado. aplicándose preferentemente en el área de influencia de las obligaciones bajo el Contrato o donde TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL lo determine y que contribuyan al desarrollo humano y a la sustentabilidad ambiental de las comunidades que se encuentren dentro de dicha área. Contrato Número: De la misma forma. 44. deberá ser presentado por el CONTRATISTA al día natural siguiente de la fecha estipulada para el Paro Programado de la Planta. de acuerdo al Programa General de Ejecución de los Trabajos. el CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones. dicho programa deberá ser diferido por el CONTRATISTA. términos y alcances previstos en el Anexo “PACMA” que forma parte integrante del Contrato. se estará a lo dispuesto en la cláusula denominada “TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA” del presente Contrato. establecido en el Anexo “__” y no puedan llevarse a cabo los Trabajos previstos a ser ejecutados durante el Paro Programado de la Planta. hasta por un plazo no mayor a 21 (veintiún) días naturales. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL podrá diferir la fecha del Paro Programado de la Planta.. El nuevo programa de ejecución de los Trabajos. Las partes acuerdan que. en caso de que el CONTRATISTA no haya cumplido con sus obligaciones en la fecha establecida para el Paro Programado de la Planta. El incumplimiento de seis (6) o más veces el mismo ICD durante el plazo del Contrato será causal de rescisión de pleno derecho. para tal efecto. Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Contrato y sus anexos. sujetándose.SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO Las partes convienen que la Bitácora Electrónica es el sistema de control para el seguimiento del Contrato y medio de comunicación entre las partes donde se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los Trabajos por lo que se obligan a su puntual seguimiento.. se llevará a cabo a través de la Bitácora Electrónica. lo firman en tres ejemplares en la Ciudad de México. Contrato Número: 45. a las reglas. El control y seguimiento de los Trabajos. mecanismos y procedimientos establecidos en el Anexo BEO. POR PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL POR EL CONTRATISTA 39 . NO IMPLICARÁ NOVACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS. OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS. CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS Y DE LOS VICIOS OCULTOS O CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS. POR LO QUE SUBSISTIRÁ SU RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS. REFERENTE A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS Y DE LOS VICIOS OCULTOS O CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO(S). EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS QUE EL BENEFICIARIO OTORGUE A NUESTRO FIADO PARA EFECTUAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES DERIVADAS DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LA . ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. CELEBRADO ENTRE ______________________________________ Y NUESTRO FIADO(S). SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE NUESTRO FIADO. ACORDE CON LOS TÉRMINOS. EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO O NO RESPONDA POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE SEIS MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA. EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS. DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZA DOMICILIO DEL FIADO SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (10 % DEL MONTO EJERCIDO DE LA OBRA) ANTE. AÚN CUANDO SE HUBIEREN SUBCONTRATADO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO. EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA FILIAL) CON DOMICILIO EN______________Y SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS PARA GARANTIZAR POR (EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA DEBERÁ INCLUIRSE EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES)__________________________ LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO _____________________ Y DE SUS ANEXOS. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERÁ POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS.TEXTO 9. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIÉN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ÚNICAMENTE RESPONDERÁ HASTA POR EL 100% DEL MONTO GARANTIZADO. A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE (PEMEX. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ EL DERECHO DE SOLICITAR ALGÚN DOCUMENTO ADICIONAL A LOS QUE SE SEÑALAN EN LOS INCISOS QUE ANTECEDEN. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBERÁ OTORGAR SU ANUENCIA POR ESCRITO.CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERA INCURRIDO. CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. C) DOCUMENTO TÉCNICO ELABORADO POR PERSONAL DEL CENTRO DE TRABAJO. EN SU CASO. EN EL CASO DE QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 289 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. MÁS. EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL. AÚN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRE SUBJÚDICE. EN SU CASO. QUE AFECTEN LA CUANTIFICACIÓN DE LA RECLAMACIÓN. EN EL JUICIO CONTENCIOSO O ANTE EL TRIBUNAL ARBITRAL CORRESPONDIENTE. NO JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL. SALVO QUE EL ACTO IMPUGNADO SEA COMBATIDO Y EL FIADO OBTENGA LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN. QUE REÚNA LOS ELEMENTOS NECESARIOS DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS. ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD RELATIVA A LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y SU CUANTIFICACIÓN. SI AL ESCRITO INICIAL EN QUE SE FORMULA SE ACOMPAÑA EN COPIA SIMPLE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: A) PÓLIZA DE FIANZA Y EN SU CASO. SU IMPROCEDENCIA TOTAL O PARCIAL. SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS. ÚNICAMENTE. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO. HASTA EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO MÁS. PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES. EL FIADO PROPORCIONE A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS OPORTUNAMENTE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL GARANTIZADA. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL BENEFICIARIO Y NUESTRO FIADO CONVENGAN UN PLAZO MAYOR PARA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES. . B) CONTRATO GARANTIZADO Y EN SU CASO. D) ESCRITO DONDE SE RECLAMA AL FIADO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DETECTADOS O LA MALA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EL FIADO. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ENTERARÁ EL PAGO DE LA CANTIDAD RECLAMADA BAJO LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTA FIANZA. O EN SU CASO. YA SEA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO. E) NOTIFICACIÓN A LA AFIANZADORA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MANIFIESTA QUE LA RECLAMACIÓN DE LA FIANZA QUEDARÁ INTEGRADA A PARTIR DE SU PRESENTACIÓN. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE COMPROMETE A PAGAR AL BENEFICIARIO. O BIEN. SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS. INCLUYÉNDOSE EN ESTE CASO LAS EXCEPCIONES QUE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS PUEDA OPONER AL BENEFICIARIO DE LA PÓLIZA DE FIANZA. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA SI EL FIADO LE PRESENTA LA MANIFIESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DEL BENEFICIARIO EN LA QUE SE SEÑALE SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA FIANZA. DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA. REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTES (FECHAS. PARA LO CUAL EL FIADO DEBERÁ PRESENTAR A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS. FIN DEL TEXTO. O ANTE AUTORIDAD JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL RESULTE FAVORABLE A LOS INTERESES DEL FIADO.). Y LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS HAYA PAGADO LA CANTIDAD RECLAMADA. EL BENEFICIARIO DEVOLVERÁ A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LA CANTIDAD PAGADA EN UN PLAZO MÁXIMO DE NOVENTA DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE QUE LA RESOLUCIÓN FAVORABLE AL FIADO HAYA CAUSADO EJECUTORIA. . CON ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA POR AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE. ETC. DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO. MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA RECLAMACIÓN. FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA. ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA UNA VEZ TRANSCURRIDOS DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS.EN CASO DE QUE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. MONTO DE LA FIANZA. DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN. NÚMERO DEL CONTRATO. CUANDO EL BENEFICIARIO HAYA NOTIFICADO A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL FIADO DENTRO DEL PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS. ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RECURSOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN. SIEMPRE Y CUANDO EL BENEFICIARIO NO HUBIERA NOTIFICADO A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUE SE DETECTARON DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN ESTA GARANTÍA. NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO. NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO.